建设工程施工合同纠纷 （2020）粤01民终20109号

华德公司或者供电局等第三方过错导致其未按时完工的，依据我国现行法律规定，并不影响诺鑫公司违约事实的认定，在诺鑫公司承担违约责任后，其可以向有过错的第三方追偿相应损失。三、诺鑫公司的逾期完工行为直接导致羿资公司无法按计划将案涉工程投入使用，2018年4月1日起至2018年6月15日期间的租金损失583275元理应由诺鑫公司承担赔偿责任。四、一审法院漏查诺鑫公司未尽合同义务的事实，错误认定诺鑫公司逾期完工因为第三方责任而免责，诺鑫公司理应向羿资公司支付违约金515万元。（一）逾期完工的违约金：依据合同第十五条第二项第2点约定，诺鑫公司逾期超过30日，应支付合同总金额20%的违约金，即210万元。（二）逾期供电的违约金：依据合同第十五条第二项第3点约定，因为诺鑫公司的原因而未能按时正常供电的，则诺鑫公司应向羿资公司支付合同总金额30%的违约金，即315万元。被上诉人诺鑫公司答辩称：一审判决认定事实正确，适用法律正确，应予维持。一、一审判决认定“开工时间为2018年1月1日”的事实正确，羿资公司主张开工时间为2017年9月6日没有事实依据。羿资公司、诺鑫公司签订的《南翔数据中心一期高低压配电项

华德公司或者供电局等第三方过错导致其未按时完工的，依据我国现行法律规定，并不影响诺鑫公司违约事实的认定，在诺鑫公司承担违约责任后，其可以向有过错的第三方追偿相应损失。三、诺鑫公司的逾期完工行为直接导致羿资公司无法按计划将案涉工程投入使用，2018年4月1日起至2018年6月15日期间的租金损失583275元理应由诺鑫公司承担赔偿责任。四、一审法院漏查诺鑫公司未尽合同义务的事实，错误认定诺鑫公司逾期完工因为第三方责任而免责，诺鑫公司理应向羿资公司支付违约金515万元。（一）逾期完工的违约金：依据合同第十五条第二项第2点约定，诺鑫公司逾期超过30日，应支付合同总金额20%的违约金，即210万元。（

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤01民终20109号上诉人（原审原告）：广州市羿资互联网科技有限公司，住所地广州中新广州知识城九佛建设路**自编**。法定代表人：王坤，职务：总经理。委托诉讼代理人：汪旭东，广东广信君达（上海）律师事务所律师。委托诉讼代理人：罗琳，广东广信君达（上海）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：秦皇岛诺鑫电气有限公司，住所地，住所地秦皇岛市海港区河……