建设工程施工合同纠纷 （2017）辽01民终55号

山泰公司与地丰公司签订《佟沟新城工程施工承包合同补充条款》后，山泰公司又将其承建的工程中的25号楼、26号楼与陈其标签订《建筑项目内部施工协议书（一标）》，该协议实际上形成的是建设工程分包关系，陈其标不具有建设工程施工资质，双方签订的建设工程分包合同因违反法律禁止性规定，系无效协议。在协议无效的前提下，陈其标与山泰公司争议的焦点有七项：一、山泰公司是否欠陈其标施工的25号楼已完工部分的工程款？二、陈其标从山泰公司购买的彩钢房款应如何处理？三、山泰公司是否应返还陈其标保证金400000元及利息？四、陈其标在施工现场剩余的自购材料如何处理？五、山泰公司是否应赔偿陈其标窝工损失？六、陈其标施工的工程质量是否合格？七、地丰公司是否应承担给付工程款的责任？八、陈其标是否应给付山泰公司税金及信息费、保险费、检测费？一、山泰公司是否欠陈其标施工的25号楼已完工部分的工程款？1.关于工程价款结算单价的认定。陈其标与山泰公司签订的施工协议虽然无效，但陈其标作为多年从事建筑施工行业的从业人员对工程的施工成本是明知的，参照《最高人民法院关于》第二条的规定“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包

山泰公司与地丰公司签订《佟沟新城工程施工承包合同补充条款》后，山泰公司又将其承建的工程中的25号楼、26号楼与陈其标签订《建筑项目内部施工协议书（一标）》，该协议实际上形成的是建设工程分包关系，陈其标不具有建设工程施工资质，双方签订的建设工程分包合同因违反法律禁止性规定，系无效协议。在协议无效的前提下，陈其标与山泰公司争议的焦点有七项：一、山泰公司是否欠陈其标施工的25号楼已完工部分的工程款？二、陈其标从山泰公司购买的彩钢房款应如何处理？三、山泰公司是否应返还陈其标保证金400000元及利息？四、陈其标在施工现场剩余的自购材料如何处理？五、山泰公司是否应赔偿陈其标窝工损失？六、陈其标施工的工程

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）辽01民终55号上诉人（原审被告、反诉原告）：辽宁山泰泽涛建筑工程有限公司，住所地沈阳市法库县双台子乡双台子村。法定代表人：卢柏东，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈秋月，女，1985年11月10日出生，汉族，该公司副总经理。委托诉讼代理人：王宇，男，1979年6月16日出生，满族，该公司法务。被上诉人（原审原告、反诉被告）：陈其标，男，1970……