建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁03民终3210号

当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，首先，关于合同效力问题，被告主张根据合同法及相关法律规定，双方签订的钢结构围护结构安装合同合同书属无效合同，但其并未提供证据证实，故对其抗辩理由不予采信。被告于2018年9月22日向原告发出合同终止协议后，双方的合同已实际终止，故原告要求判令解除合同已无解除基础及必要，对其该项诉求，不予支持。其次，关于原告要求被告退还超付款项51万元、支付违约金196044元及违约损失222300元问题，51万元系因被告工人欠薪上访后，由原告支付给被告施工班组的工人工资，原、被告对施工工程并未进行结算，故其主张该款项为超付款项并要求返还，无事实及法律依据，不予支持。关于违约金及违约损失，根据双方合同约定，被告支付违约金的前提是因承包方过错不能按合同规定的期限交付使用的，每日付发包方2‰逾期违约金，最高不超过合同价款的5%逾期违约金，双方在合同中对工期及交付使用期限并未作约定，且原告存在不按时支付进度款的情况

当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，首先，关于合同效力问题，被告主张根据合同法及相关法律规定，双方签订的钢结构围护结构安装合同合同书属无效合同，但其并未提供证据证实，故对其抗辩理由不予采信。被告于2018年9月22日向原告发出合同终止协议后，双方的合同已实际终止，故原告要求判令解除合同已无解除基础及必要，对其该项诉求，不予支持。其次，关于原告要求被告退还超付款项51万元、支付违约金196044元及违约损失222300元问题，51万元系因被告工人欠薪

山东省淄博市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁03民终3210号 上诉人（原审原告）：山东通世源建筑工程有限公司。住所地：山东省淄博市桓台县索镇邢刘村(新建路)。统一社会信用代码：913703213347182152。 法定代表人：刘曼华，经理。 委托诉讼代理人：罗强，北京市营建律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：衡水海恒钢结构安装有限公司。住所地：河北省衡水市桃城区人民西路56……