建设工程施工合同纠纷 （2021）闽08民终720号

恒基公司经过招投标中标后，与连发公司签订了《建设工程施工合同》，《建设工程施工合同》及附件系双方当事人的真实意思表示，未违反法律强制性规定，属有效合同。双方当事人均应按合同的约定履行自已的合同义务。双方在合同中约定：工期为22个月零18天，开工日期以实际开工通知为准。2015年1月20日，福建海川工程监理有限公司下达了开工令，涉案工程从这时开工，施工工期应从2015年1月20日起算，至2017年6月27日，工期为29个月零7天。2015年7月22日，连城县气象站测量当天雨量225.1毫米，连城城区及多个乡镇遭受洪灾，涉案工程建在地势较高处，虽未直接遭受洪水浸泡，但建筑基坑积水，排水需要一段时间。涉案工程的施工工人大部分为连城县人，许多人家中受灾，无法继续在工地施工。上述情况属合同中约定的不可抗力，一审法院给予扣除10天的工期。2016年7月23日，连发公司、恒基公司、福建海川工程监理有限公司在签证单上盖章同意扣除7天的工期。上述总计扣除17天工期。2018年5月20日，恒基公司向连发公司提交了《关于莲花花园工程施工延期报告》，延期报告认为延误的工期不属于恒基公司责任，要求连发公司给予确

恒基公司经过招投标中标后，与连发公司签订了《建设工程施工合同》，《建设工程施工合同》及附件系双方当事人的真实意思表示，未违反法律强制性规定，属有效合同。双方当事人均应按合同的约定履行自已的合同义务。双方在合同中约定：工期为22个月零18天，开工日期以实际开工通知为准。2015年1月20日，福建海川工程监理有限公司下达了开工令，涉案工程从这时开工，施工工期应从2015年1月20日起算，至2017年6月27日，工期为29个月零7天。2015年7月22日，连城县气象站测量当天雨量225.1毫米，连城城区及多个乡镇遭受洪灾，涉案工程建在地势较高处，虽未直接遭受洪水浸泡，但建筑基坑积水，排水需要一段时间

福建省龙岩市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)闽08民终720号上诉人（原审原告）：连城县连发城市建设有限公司，住所地福建省连城县莲峰镇莲中北路1号莲花花园1号楼二层，统一社会信用代码9135082575l363881H。法定代表人：黄楠，职务:总经理。委托诉讼代理人：邱阿伟，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄宏星，福建天衡联合（龙岩）律师事务所律师。被上诉人（原审被告……