建设工程施工合同纠纷 （2021）新01民终809号

部分已对绿地置业公司的反诉请求进行了阐述，不存在漏判的情形。请求二审法院驳回绿地置业公司的上诉请求。 陕西恒星园林公司向一审法院起诉请求：判令绿地置业公司支付工程款489，072.85元，并按照同期银行贷款利率标准支付自2018年6月1日至实际给付之日止的逾期付款利息（2019年8月19日之后按照LPR的标准主张）。 绿地置业公司向一审法院反诉请求：判令陕西恒星园林公司赔偿损失100,000元。 一审法院认定事实：绿地置业公司所施工的××中心一、二期工程竣工验收过程中因出现地面下沉，第三方维修报价审批单中绿地置业公司项目部工作人员关向荣确认：维修原因为地下土体未解冻未夯实，不具备压实条件，导致下沉。绿地置业公司发布招投标进行维修。2018年4月陕西恒星园林公司通过招投标方式承包绿地置业公司××中心一期、二期铺装硬景修补工程，投标总价489,072.85元。2018年4月13日双方在绿地中心就涉诉工程进行约谈，会议纪要显示双方约定以下内容：工程施工范围为××中心一、二期园林景观范围内局部下沉处进行石材面破除外运、基础

部分已对绿地置业公司的反诉请求进行了阐述，不存在漏判的情形。请求二审法院驳回绿地置业公司的上诉请求。 陕西恒星园林公司向一审法院起诉请求：判令绿地置业公司支付工程款489，072.85元，并按照同期银行贷款利率标准支付自2018年6月1日至实际给付之日止的逾期付款利息（2019年8月19日之后按照LPR的标准主张）。 绿地置业公司向一审法院反诉请求：判令陕西恒星园林公司赔偿损失100,000元。 一审法院认定事实：绿地置业公司所施工的××中心一、二期工程竣工验收过程中因出现地面下沉，第三方维修报价审批单中绿地置业公司项目部工作人员关向荣确认：维修原因为地下土体未解冻未夯

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新01民终809号 上诉人（原审被告、反诉原告）：绿地集团乌鲁木齐置业有限公司，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区七道湾红光山路2888号。 法定代表人：李蓟，该公司总经理。 委托诉讼代理人：宁宣伟，新疆国法律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：陕西恒星园林装饰工程有限公司，住所地陕西省西安市碑林区长安北路草……