建设工程施工合同纠纷 （2021）吉76民终5号

中建八局（甲方）与三翔公司（乙方）签订的《建设工程施工劳务分包合同》合法有效。关于工程竣工日期，三翔公司主张为2017年11月18日，提供自拍照片及鲁能集团官网新闻《长白山鲁能胜地：滑雪场2017年-2018年雪季盛大启幕》证明案涉胜地桥2017年11月18日竣工通车，中建八局有异议，无反驳证据证明，对三翔公司提供的证据予以采信。依据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程”、第二款：“建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第一款：“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”案涉胜地桥2017年11月18日通车，竣工日期为2017年11月18日。关于工程款支付日期问题，分包合同约定了进度款和竣工结算款的支付方式

中建八局（甲方）与三翔公司（乙方）签订的《建设工程施工劳务分包合同》合法有效。关于工程竣工日期，三翔公司主张为2017年11月18日，提供自拍照片及鲁能集团官网新闻《长白山鲁能胜地：滑雪场2017年-2018年雪季盛大启幕》证明案涉胜地桥2017年11月18日竣工通车，中建八局有异议，无反驳证据证明，对三翔公司提供的证据予以采信。依据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第一款：“建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程”、第二款：“建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收

吉林省长春林区中级法院 民 事 判 决 书 （2021）吉76民终5号 上诉人（原审被告）：中国建筑第八工程局有限公司，住所地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道****。 法定代表人：校荣春，该公司董事长。 委托诉讼代理人：纪亚运，男，汉族，1990年8月7日出生，该公司职工，住吉林省长春经济技术开发区。 被上诉人（原审原告）：锦州三翔建筑安装有限公司，住所地，住所地：辽宁省锦州市义县义州镇振兴……