建设工程施工合同纠纷 （2016）桂03民初70号

原告是具备建筑工程总承包资质的企业，被告亦具备房地产开发资质的企业。原、被告双方签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》是在双方自愿协商的基础上达成的一致意见，体现了当事人的意思自治原则，合同内容的约定符合法律的规定，为有效合同，依法予以保护。根据合同的约定，原告承建被告的“好莱坞公寓”建设项目是以垫资方式施工，当原告的施工至封顶时，被告支付原告已完成工程量价款的85%，而由于被告的资金链断裂，在原告多次交涉和发函的情况下，被告不能履行给付工程进度款的义务，被告的行为已经构成违约。原告完成建设项目的主体楼面封顶后，被告发函通知停止12层以上的楼面施工，原告也明确表示不再垫资施工，该项目停工状态已达二年之久，被告无资金启动重新开工。原告与被告均明确表示无意再履行原来签订的合同，故原告诉请解除原、被告签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》符合法律的规定，依法予以支持。对于本案建设项目的工程价款问题，原告与被告及广西铁投方辰发展有限公司、广西众益工程造价咨询有限公司共同参加形成的《好莱坞公寓楼项目结算问题三方协调会的会谈纪要》是解决工程项目结算审核的前提，《

原告是具备建筑工程总承包资质的企业，被告亦具备房地产开发资质的企业。原、被告双方签订的《建设工程施工合同》及《建设工程施工合同补充协议》是在双方自愿协商的基础上达成的一致意见，体现了当事人的意思自治原则，合同内容的约定符合法律的规定，为有效合同，依法予以保护。根据合同的约定，原告承建被告的“好莱坞公寓”建设项目是以垫资方式施工，当原告的施工至封顶时，被告支付原告已完成工程量价款的85%，而由于被告的资金链断裂，在原告多次交涉和发函的情况下，被告不能履行给付工程进度款的义务，被告的行为已经构成违约。原告完成建设项目的主体楼面封顶后，被告发函通知停止12层以上的楼面施工，原告也明确表示不再垫资施工

广西壮族自治区桂林市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）桂03民初70号原告广西建工集团第一建筑工程有限责任公司。住所地：西南宁市衡阳东路*号。法定代表人蒙贵飞，董事长。委托代理人唐建民，广西伟宁律师事务所律师。委托代理人王华俊，广西建工集团第一建筑工程有限责任公司第六分公司职员。被告桂林市正中房地产开发有限公司。住所地：广西桂林市象山区环城西一路***号*楼。法定代表人雷勇强，董事长。原告……