买卖合同纠纷 （2018）粤0802民初2749号
裁判要旨
原、被告于2018年6月12日签订的承包协议，虽然在格式要件方面存在瑕疵，但双方对合同基本内容均无异议，是双方的真实意思表示，合同合法有效，双方应遵照履行。 双方的争议焦点主要有如下几点：1、合同的具体工期是多少天？ 2、案涉制冷机组的调试完成具体时间究竟哪天?被告是否构成违约？ 3、原告在制冷机组调试过程中所支付的解锁费、调试费、冰种费是否应由被告承担？ 4、被告在安装制冷机组中购买的合同中没有记载的材料款应由谁负担？ 5、原告主张被告赔偿11.5万元损失是否合理？ 首先，根据原告与第三人邓昭签订《制冷系统安装合同》，约定制冷机组的保质期为从验收合格之日起18个月，施工工程期为40天，从进场日2018年6月10日起至2018年7月20日止。 从中可以看出，虽然原、被告双方的合同中没有明确约定工期，但是因该制冷机组是上述制冷系统的一部分，那么制冷机组的工期只能短于或等于40天，故原告主张合同工期为最长的40天，符合实际，本院予以采信；关于制冷机组调试完成时间的问题，根据本案合同情况，应是制冷机组安装完成经调试能制造出冰条，可以交付进行生产冰条产品为调试完成，本案中被告虽然也有调试完成的
摘要
湛江市冰凌制冷工程有限公司与陈国谋买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省湛江市赤坎区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0802民初2749号原告（反诉被告）湛江市冰凌制冷工程有限公司，住所地湛江市麻章区瑞祥七横路**。 法定代表人李就，董事长。 委托代理人宫彩虹，广东展望律师事务所律师。 委托代理人黄金德，广东展望律师事务所律师。 被告（反诉原告）陈国谋，男，1973年8月10日出生，汉族，住湛江市赤坎区，委托代理人周婷，广东鸿峰律师事务所律师。 委托代理……