建设工程施工合同纠纷 （2021）辽01民终1212号

刘波挂靠山盟公司成为案涉沈阳国御温泉度假小镇项目**国御汤城II标段工程实际总承包人，在刘波承包范围内经刘波同意由王利作为实际施工人进行案涉工程部分安装施工，而王利并无施工资质，故应认定刘波与王利构成违法分包，刘波作为王利的相对人应承担欠款给付责任。王利与山盟公司无合同关系，该公司就案涉工程款对王利无给付义务。国大公司作为发包人，经释明规定时间内及至判决作出前，未能提供充分证据证明工程支付情况，依证据规则，承担不利后果，在工程款欠付范围内承担给付责任。此外，刘波主张王利与国大公司形成直接合同、结算、付款关系，应由国大公司支付案涉欠款，但是王利与国大公司均予否认，刘波对其该主张又无证据证明，故刘波该主张不能成立，刘波付款义务不能免除。现场签证中无金额的部分，价值较小，王利明确不能补充证据，对此暂不予认定。案涉欠款计算为2083976.83元。逾期付款无约定，依法定标准处理。一审法院判决：一、被告刘波、沈阳国大基业房地产开发有限公司于判决生效后10日内向原告支付工程欠款2083976.83元以及逾期利息损失(以2083976.83为基数，自2018年11月30日结算之日起至2019年8月1

刘波挂靠山盟公司成为案涉沈阳国御温泉度假小镇项目**国御汤城II标段工程实际总承包人，在刘波承包范围内经刘波同意由王利作为实际施工人进行案涉工程部分安装施工，而王利并无施工资质，故应认定刘波与王利构成违法分包，刘波作为王利的相对人应承担欠款给付责任。王利与山盟公司无合同关系，该公司就案涉工程款对王利无给付义务。国大公司作为发包人，经释明规定时间内及至判决作出前，未能提供充分证据证明工程支付情况，依证据规则，承担不利后果，在工程款欠付范围内承担给付责任。此外，刘波主张王利与国大公司形成直接合同、结算、付款关系，应由国大公司支付案涉欠款，但是王利与国大公司均予否认，刘波对其该主张又无证据证明，故刘

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽01民终1212号上诉人（原审被告）：沈阳国大基业房地产开发有限公司，住所地辽宁省沈阳市沈北新区常州路**。法定代表人：林敏，该公司总经理。委托诉讼代理人：王红兵，男，1975年8月1日出生，汉族，系该公司员工，住址河北省石家庄市新华区被上诉人（原审原告）：王利，男，1971年8月12日出生，汉族，住址：辽宁省建昌县。委托诉讼代理人：刘思岐，……