建设工程施工合同纠纷 （2020）辽02民终8542号

工程逾期竣工盛惠公司与郭连东均存在过错，各自承担50%责任的判决，且免除盛伟公司承担连带责任是错误的。1、郭连东挂靠在盛伟公司，根据相关法律，该公司对郭连东的施工工程应当承担连带责任。2、该案涉工程逾期竣工，系郭连东和盛伟公司所造成，盛惠公司无任何过错。郭连东和盛伟公司应当承担工程逾期竣工的全部损失。一审法院认定事实不清，导致判决错误。三、根据《建筑工程施工合同》中38条约定：承包人工程质量达不到合同约定的标准，发包人视情况扣除承包人总工程款的5%-20%罚金。根据大连市建筑工程质量检测中心有限公司出具的《建筑工程鉴定报告》中的鉴定结论，该案涉工程存在严重质量问题，一审法院未予支持盛惠公司的诉讼请求，系错误判决。四、要求盛伟公司和郭连伟提供施工档案。郭连东辩称，不同意盛惠公司的上诉请求。盛伟公司辩称，不同意盛惠公司的上诉请求，原审判决正确，请求予以维持。郭连东上诉请求：撤销一审判决，改判驳回盛惠公司的诉讼请求或发回重审。事实与理由：一、双方合同中约定的开工日期和竣工日期均不是双方真实的开工日期和竣工日期，双方签订合同约定的时间是按照实际工地开工日期后延续为90天，一审法院并没有针对具体

工程逾期竣工盛惠公司与郭连东均存在过错，各自承担50%责任的判决，且免除盛伟公司承担连带责任是错误的。1、郭连东挂靠在盛伟公司，根据相关法律，该公司对郭连东的施工工程应当承担连带责任。2、该案涉工程逾期竣工，系郭连东和盛伟公司所造成，盛惠公司无任何过错。郭连东和盛伟公司应当承担工程逾期竣工的全部损失。一审法院认定事实不清，导致判决错误。三、根据《建筑工程施工合同》中38条约定：承包人工程质量达不到合同约定的标准，发包人视情况扣除承包人总工程款的5%-20%罚金。根据大连市建筑工程质量检测中心有限公司出具的《建筑工程鉴定报告》中的鉴定结论，该案涉工程存在严重质量问题，一审法院未予支持盛惠公司的诉

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）辽02民终8542号上诉人（原审原告）：大连盛惠建筑设备租赁公司，住所地：庄河市新华街道三环大街。统一社会信用代码：912102835506282819。法定代表人：逢英涛，该公司经理。委托诉讼代理人：佟寅，辽宁法明律师事务所律师。上诉人（原审被告）：郭连东，男，汉族，1973年12月16日生，现住庄河市。委托诉讼代理人：刘长洋，辽宁德奎律师事……