买卖合同纠纷 （2021）豫15民终364号

原告东莞利胜公司与被告固始利来公司之间签订的买卖合同，真实、合法、有效，对双方均有约束力，双方都应按照合同约定履行各自的义务。原告按双方合同约定交付了设备及其附属设施，并履行了合同义务，根据法律规定，被告应当履行支付货款的义务。同时双方合同约定，被告逾期交付需支付违约金，现被告违约，应当按照合同约定支付违约金。关于违约金的计算期限和标准，按照合同约定，被告的逾期交付期限从2018年9月1日计算至2020年8月31日止。经查，新冠肺炎疫情从2020年1月份开始，属于不可抗力，发生在双方合同约定交付时间之后，虽然不能免除被告的违约责任，但对被告履行合同义务造成很大影响，根据国家有关疫情防控、复工复产、给企业减负相关政策规定及最高人民法院发布的《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（一）》和《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二）》中相关规定的精神，从有利于社会和经济秩序的和谐稳定角度出发，法院认为应当将疫情期间从被告迟延履行期间中扣除。河南省新冠肺炎疫情一级防控从2020年1月25日开始至2020年5月6日调整为三级防控，该期间应当扣除。法院认为

原告东莞利胜公司与被告固始利来公司之间签订的买卖合同，真实、合法、有效，对双方均有约束力，双方都应按照合同约定履行各自的义务。原告按双方合同约定交付了设备及其附属设施，并履行了合同义务，根据法律规定，被告应当履行支付货款的义务。同时双方合同约定，被告逾期交付需支付违约金，现被告违约，应当按照合同约定支付违约金。关于违约金的计算期限和标准，按照合同约定，被告的逾期交付期限从2018年9月1日计算至2020年8月31日止。经查，新冠肺炎疫情从2020年1月份开始，属于不可抗力，发生在双方合同约定交付时间之后，虽然不能免除被告的违约责任，但对被告履行合同义务造成很大影响，根据国家有关疫情防控、复工复

河南省信阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫15民终364号上诉人（原审被告）：固始县利来针织有限公司。法定代表人：郑昌华，系公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：蔡殿峰，河南信申律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：东莞市利胜机电设备有限公司。法定代表人：庄士平，系公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：王光锋，湖北楚天律师事务所律师。上诉人固始县利来针织有限公司因与被上诉人东莞市利胜……