建设工程施工合同纠纷 （2017）陕01民终6769号

茂华公司、华富公司于2012年4月24日签订的《铭城项目地块三（一期）会所幕墙工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规定的强制性规定，合法有效，双方应严行恪守，完全履行合同约定的义务。依据合同第六条支付方式中第6项的约定，华富公司支付工程款时茂华公司应开具相应等额合法发票，茂华公司未开具发票的，华富公司有权拒绝付款。该约定不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方理应遵守。但依据查明的事实，华富公司直接向茂华公司付款金额为5,741,839.87元，茂华公司仅向华富公司开具票面金额为4,741,839.87元的发票。茂华公司未能依约向华富公司开具相应金额的发票。经询，茂华公司明确表示华富公司必须将剩余工程款付清后，才能向华富公司开具发票，违反了双方的合同约定。依据合同约定，茂华公司不开具发票的，华富公司有权拒绝付款。故茂华公司要求华富公司支付其工程款，且认为华富公司逾期付款构成违约的主张，不能成立。茂华公司诉讼请求，本院不予支持。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回茂华公司的诉讼

茂华公司、华富公司于2012年4月24日签订的《铭城项目地块三（一期）会所幕墙工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规定的强制性规定，合法有效，双方应严行恪守，完全履行合同约定的义务。依据合同第六条支付方式中第6项的约定，华富公司支付工程款时茂华公司应开具相应等额合法发票，茂华公司未开具发票的，华富公司有权拒绝付款。该约定不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方理应遵守。但依据查明的事实，华富公司直接向茂华公司付款金额为5,741,839.87元，茂华公司仅向华富公司开具票面金额为4,741,839.87元的发票。茂华公司未能依约向华富公司开具相应金额的发票。经询，茂

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）陕01民终6769号上诉人（原审原告）：深圳市茂华装饰工程有限公司，住所地广东省深圳市福田区福保街桃花路六号腾飞工业大厦A栋四楼。法定代表人：刘劲飞，该公司总经理。委托诉讼代理人:王发明，男，陕西省老法律工作者协会法律工作者。被上诉人（原审被告）：陕西华富投资有限公司，住所地陕西省西安市雁塔区大寨路西段铭城国际社区14号楼。法定代表人：石立铭，……