建设工程施工合同纠纷 （2019）湘09民终479号

国能公司、许继公司签订《益阳长春工业园12MW集中连片光伏发电示范项目合同书》后，许继公司未按照承诺向国能公司支付工程预付款700万元，导致工程无法完工，国能公司完成大部分工作后撤场，庭审中双方均认可国能公司在宇晶机器0.50666兆瓦光伏项目的工程款为2824493.56元，故许继公司应当支付国能公司工程款2824493.56元。许继公司未按照承诺于2013年11月向国能公司支付工程预付款，应自2014年4月1日起（根据国能公司诉讼请求）按同期银行贷款利率每年6%支付逾期付款利息。综上，许继公司应当向国能公司支付工程款2824493.56元及逾期付款利息814382.74元（2824493.56元×6%÷365天×1754天），共计3638876.3元。国能公司要求许继公司补偿其支付给天津港机的违约管理费422279.76元，于法无据，不予支持。对国能公司在2018年12月28日向一审法院递交的《增加诉讼请求申请书》中要求许继电气承担连带责任的诉讼请求，因国能公司未向一审法院书面申请追加许继电气为本案被告，且许继电气不是本案必须参加诉讼的当事人，

国能公司、许继公司签订《益阳长春工业园12MW集中连片光伏发电示范项目合同书》后，许继公司未按照承诺向国能公司支付工程预付款700万元，导致工程无法完工，国能公司完成大部分工作后撤场，庭审中双方均认可国能公司在宇晶机器0.50666兆瓦光伏项目的工程款为2824493.56元，故许继公司应当支付国能公司工程款2824493.56元。许继公司未按照承诺于2013年11月向国能公司支付工程预付款，应自2014年4月1日起（根据国能公司诉讼请求）按同期银行贷款利率每年6%支付逾期付款利息。综上，许继公司应当向国能公司支付工程款2824493.56元及逾期付款利息814382.74元（2824493.

湖南省益阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）湘09民终479号 上诉人（原审被告）：许继集团有限公司，住所地河南省许昌市。 法定代表人：张旭升，公司董事长。 委托诉讼代理人：刘涛，湖南律德律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：国能风力发电有限公司，住所地北京市。 法定代表人：蒋大龙，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘海旺，该公司员工。 委托诉讼代理人：孙少先，北京辉远律师事务所律师……