（2014）连商终字第00492号

盛隆公司与赵晓堂签订的预制合同，是双方真实意思表示，不违反法律规定。一、关于赵晓堂“赵晓堂按照合同约定履行了自己的给付义务，不存在违约，本案是盛隆公司违约，给赵晓堂造成很大损失”的辩称。原审法院认为盛隆公司与赵晓堂在预制合同第五、第六条明确约定，赵晓堂于合同签订之日起，一个星期支付盛隆公司20万元，在盛隆公司完成箱梁后付50万元，余额在检测合格一个月内结清，否则支付乙方违约10万元，工期为合同签订之日至2012年4月18日。盛隆公司于2012年4月9日完成3片箱梁的制作，通过上述约定可以看出双方在履行各自的义务时是有履行期限的，赵晓堂应在盛隆公司完成3片箱梁的制作后支付盛隆公司50万元定作费，盛隆公司应在2012年4月18日完工。双方在庭审中确认，盛隆公司于2012年4月9日前完成3片箱梁的制作，赵晓堂于2012年5月18日、6月5日、6月9日共计支付盛隆公司50万元定作费，预制合同于2012年5月履行完毕，通过上述事实表明，赵晓堂在盛隆公司完成箱梁制作两个月后才将50万元定作费支付完毕，违反合同约定在先，先履行的一方未履行或者履行债务不符合约定的，后履行的一方有权拒绝相应的履行要求，

盛隆公司与赵晓堂签订的预制合同，是双方真实意思表示，不违反法律规定。一、关于赵晓堂“赵晓堂按照合同约定履行了自己的给付义务，不存在违约，本案是盛隆公司违约，给赵晓堂造成很大损失”的辩称。原审法院认为盛隆公司与赵晓堂在预制合同第五、第六条明确约定，赵晓堂于合同签订之日起，一个星期支付盛隆公司20万元，在盛隆公司完成箱梁后付50万元，余额在检测合格一个月内结清，否则支付乙方违约10万元，工期为合同签订之日至2012年4月18日。盛隆公司于2012年4月9日完成3片箱梁的制作，通过上述约定可以看出双方在履行各自的义务时是有履行期限的，赵晓堂应在盛隆公司完成3片箱梁的制作后支付盛隆公司50万元定作费，

江苏省连云港市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）连商终字第00492号上诉人（原审被告、反诉原告）赵晓堂。委托代理人刘佃军，连云港市海州区云台林场法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告、反诉被告）连云港市盛隆混凝土构件有限责任公司，住所地连云港市海州区浦南镇下滩村310国道南。法定代表人辛道建，该公司董事长。委托代理人房忠东，江苏公善民律师事务所律师。委托代理人胡龙梅，江苏公善民律师事务……