建设工程施工合同纠纷 （2017）鄂01民终431号

双方签订的《湖北省建设工程施工合同》，系当事人之间真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，该合同合法有效，予以认定。当事人应当按合同履行。在审理过程中，双方对工程竣工时间意见不一，江汉公司提出工程竣工时间为2013年5月3日，凌伟公司提出工程竣工时间为2013年5月15日。工程竣工验收应当是工程参建各方责任主体在工程竣工档案资料上签字盖章认可的时间，2013年5月15日工程参建各方责任主体对工程竣工进行了验收，并在工程竣工档案资料上签字认可，故2013年5月15日系工程竣工验收时间。关于本案的争议焦点一，江汉公司是否已构成延期交付工程以及是否应当承担延期交付的违约责任。工程在施工过程中，施工设计图纸先后多次进行了变更，相应的工程量也不断增大，这一点可以从双方结算工程造价中反映工程量的增大，合同约定的合同工程造价为44629300元，而双方最终核定工程造价为48329505元，本案在审理过程中，凌伟公司提出工程延期的施工设计图纸变更通知部分是其本公司提出的，部分是江汉公司提出的，为此，法院向该工程的设计单位市政工程设计院调查取证，市政工程设计院出具了关于“江城春苑项目工程变更程序”的情

双方签订的《湖北省建设工程施工合同》，系当事人之间真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，该合同合法有效，予以认定。当事人应当按合同履行。在审理过程中，双方对工程竣工时间意见不一，江汉公司提出工程竣工时间为2013年5月3日，凌伟公司提出工程竣工时间为2013年5月15日。工程竣工验收应当是工程参建各方责任主体在工程竣工档案资料上签字盖章认可的时间，2013年5月15日工程参建各方责任主体对工程竣工进行了验收，并在工程竣工档案资料上签字认可，故2013年5月15日系工程竣工验收时间。关于本案的争议焦点一，江汉公司是否已构成延期交付工程以及是否应当承担延期交付的违约责任。工程在施工过程中，施工

湖北省武汉市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂01民终431号上诉人（原审被告、反诉原告）：武汉凌伟房地产开发有限公司，住所地：武汉市汉南区纱帽街汉南大道458号。法定代表人：朱浩，该公司经理。委托诉讼代理人：邓中荣，该公司员工。委托诉讼代理人：刘汉华，湖北凌枫律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：武汉江汉建设集团有限公司，住所地武汉市江汉区前进一路181号。法定代表人：涂前利……