加工合同纠纷 （2017）苏02民终997号

青龙公司与杰阳加工场签订的协议书合法有效，双方均应按合同全面履行各自的义务。青龙公司提出因杰阳加工场逾期交付构成违约要求解除合同的主张，杰阳加工场对此认为设备已经完工，未交付原因系青龙公司未能提供中轴及有关调整尺寸，导致无法按合同约定安装调试。因双方在协议中约定了由青龙公司提供中轴安装调试的内容，而双方完成交付的一套设备亦是由青龙公司提供了中轴调试后交付，双方的陈述及青龙公司最后交货期的函件，说明此前双方有调整方案加工情况及变更交货期的情况，但亦未提到青龙公司无需再提供中轴情况。青龙公司认为无需再提供中轴，但未明确告知杰阳加工场，系导致杰阳加工场未能及时交货的主要原因。现设备已加工完毕，解除合同会造成较大损失，且杰阳加工场不同意解除合同，故青龙公司以杰阳加工场违约提出解除合同、赔偿违约金及返还货款等主张，该院不予支持。至于杰阳加工场提出要求青龙公司支付因改变设计而多出部分的价格及场地费、保管费未提供证据证明，亦未提出反诉，不予理涉。同时，考虑到审理中青龙公司已明确表示无需提供中轴进行调试，杰阳加工场不应再以此为由不交付货物，亦应积极履行交货义务，否则青龙公司可另行主张相应的权利。据此，

青龙公司与杰阳加工场签订的协议书合法有效，双方均应按合同全面履行各自的义务。青龙公司提出因杰阳加工场逾期交付构成违约要求解除合同的主张，杰阳加工场对此认为设备已经完工，未交付原因系青龙公司未能提供中轴及有关调整尺寸，导致无法按合同约定安装调试。因双方在协议中约定了由青龙公司提供中轴安装调试的内容，而双方完成交付的一套设备亦是由青龙公司提供了中轴调试后交付，双方的陈述及青龙公司最后交货期的函件，说明此前双方有调整方案加工情况及变更交货期的情况，但亦未提到青龙公司无需再提供中轴情况。青龙公司认为无需再提供中轴，但未明确告知杰阳加工场，系导致杰阳加工场未能及时交货的主要原因。现设备已加工完毕，解除合

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)苏02民终997号上诉人（原审原告）：江阴市青龙自动化包装技术有限公司，统一社会信用代码913202813309700184，住所地江阴市青阳镇锡澄路1531号。法定代表人：黄惠娟，该公司董事长。委托诉讼代理人：邹哲，江阴市旌阳法律服务所法律工作者。被上诉人（原审被告）：江阴市青阳杰阳冷作加工场，住所地江阴市青阳镇锡澄公路东侧。经营者：王志勇，……