买卖合同纠纷 （2021）苏09民终2608号

茂丰公司与华某公司之间的买卖合同关系符合法律规定，双方买卖合同关系成立，双方均应按合同约定履行自己的义务。华某公司的义务应按约交付830生产线，但华某公司未能在合同约定的时间2020年5月15日内交付完毕。茂丰公司主张因华某公司未能按约交货，于2020年5月16日向其邮寄解除合同的通知书，解除了双方之间的买卖合同。华某公司对此提出异议，认为双方系经协商解除合同。本案中双方所签订《生产线定做协议》并未明确合同解除的有关事宜。现茂丰公司以华某公司存在逾期交付致使合同目的不能实现从而主张行使法定解除权。华某公司虽存在未能按期交付全部生产线的违约情形，但茂丰公司在华某公司逾期后次日即未经催告给予华某公司合理的履行期限而径行作出解除合同通知并不符合法律规定。且从华某公司提交的微信记录以及2020年5月19日，陈春宜代表华某公司与茂丰公司协商的录音记录内容来看,双方一直就案涉合同是否解除的问题进行沟通，在2020年5月19日的谈话过程中，双方一致同意解除案涉合同。茂丰公司对上述证据的真实性均予认可,据此,法院认定双方于2020年5月19日协商一致解除合同。关于本案是否适用定金罚则的问题。本案中,虽

茂丰公司与华某公司之间的买卖合同关系符合法律规定，双方买卖合同关系成立，双方均应按合同约定履行自己的义务。华某公司的义务应按约交付830生产线，但华某公司未能在合同约定的时间2020年5月15日内交付完毕。茂丰公司主张因华某公司未能按约交货，于2020年5月16日向其邮寄解除合同的通知书，解除了双方之间的买卖合同。华某公司对此提出异议，认为双方系经协商解除合同。本案中双方所签订《生产线定做协议》并未明确合同解除的有关事宜。现茂丰公司以华某公司存在逾期交付致使合同目的不能实现从而主张行使法定解除权。华某公司虽存在未能按期交付全部生产线的违约情形，但茂丰公司在华某公司逾期后次日即未经催告给予华某公

江苏省盐城市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏09民终2608号上诉人（原审原告）：浙江茂丰电气有限公司，住所地在浙江省桐乡市经济开发区同仁路683号。法定代表人：姚茂法，该公司总经理。委托诉讼代理人：石峰，浙江浙苏律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中能华邦环保科技有限公司，住所地在江苏省盐城市亭湖区环保科技城瑞鹤路253号（28）。法定代表人：朱迎春，该公司总经理。委托诉讼代理人：……