买卖合同纠纷 （2017）新43民终72号

杨丽作为金大禹公司授权的销售经理与皓泰公司签订订货合同，双方之间存在买卖合同关系，该买卖合同合法有效。由于金大禹公司提供土工格栅质量不合格，造成皓泰公司无法使用，金大禹公司亦同意解除合同，故对皓泰公司主张解除订货合同、返还预付货款20万元的诉请，予以支持。对金大禹公司认为不应返还预付货款20万元的意见，不予采信。金大禹公司未在合同约定的期限内交货、且交付的43500平方米土工格栅质量不合格，其中的10500平方米已使用并返工，对已使用的土工格栅不应支付货款，也不应返还，未使用的土工格栅33000平方米应予返还。金大禹公司已构成违约，应当承担违约责任，赔偿损失。对皓泰公司主张金大禹公司承担违约责任赔偿损失的诉请，予以支持。皓泰公司的损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，其主张的违约金89250元不足以弥补其实际损失，皓泰公司已证实其误工、停工、返工的实际损失为524160元，故金大禹公司应当赔偿皓泰公司违约造成的损失为524160元，对皓泰公司主张超出部分的违约损失，不予支持。对金大禹公司主张皓泰公司承担鉴定费26500元的诉请，予以支持。对金大禹公司认为系皓泰公司单方造成的损失，也未约

杨丽作为金大禹公司授权的销售经理与皓泰公司签订订货合同，双方之间存在买卖合同关系，该买卖合同合法有效。由于金大禹公司提供土工格栅质量不合格，造成皓泰公司无法使用，金大禹公司亦同意解除合同，故对皓泰公司主张解除订货合同、返还预付货款20万元的诉请，予以支持。对金大禹公司认为不应返还预付货款20万元的意见，不予采信。金大禹公司未在合同约定的期限内交货、且交付的43500平方米土工格栅质量不合格，其中的10500平方米已使用并返工，对已使用的土工格栅不应支付货款，也不应返还，未使用的土工格栅33000平方米应予返还。金大禹公司已构成违约，应当承担违约责任，赔偿损失。对皓泰公司主张金大禹公司承担违约责

新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区中级人民法院民 事 判 决 书（2017）新43民终72号上诉人（原审被告）：新疆金大禹塑业有限公司。住所地：新疆乌鲁木齐市米东区化工工业园福州东路****号。法定代表人：邱德明，系该公司总经理。委托诉讼代理人：胡国刚，新疆引法律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：皓泰投资集团有限责任公司。住所地：克拉玛依市西环路**号。法定代表人：于国友，系该公司经理。……