建设工程施工合同纠纷 （2015）黔东民终字第529号

“合同约定开工时间为2007年6月1日，上诉人取得施工许可证的时间是2007年10月18日，依法应当以行政主管部门颁发施工许可证的时间为合法开工时间”错误。民生馨苑二期工程的开工时间应为2007年6月1日。9、一审法院只是简单说开工时间应为2007年10月18日，且2008年1月凝冻天气工期顺延。到底需要顺延多长，一审法院没有清楚说明。如果由于上诉人的原因造成工期顺延或者停工，那么大地建筑公司也应当按合同约定，书面通知上诉人。10、一审法院在没有核实的情况下，直接判决上诉人支付大地建筑公司工程款4693684.46元是错误的。11、一审法院支持大地建筑公司人工调差费1477797.70元，管理费、手脚架费等725433.16元，留守工地人员工资2396100元，设备闲置费1436400元以及保证金利息错误。综上，一审法院对本案作出的判决错误，且很多基本事实都尚未查清，请二审法院依法撤销凯里市法院的一审判决，改判支持上诉人的诉讼请求，驳回被上诉人的诉讼请求。贵州省大地建筑工程有限责任公司提出上诉称：1、民生房产公司预期支付工程款，是本案不争的事实。根据合同约定，在工程施工完二层主体后，民

“合同约定开工时间为2007年6月1日，上诉人取得施工许可证的时间是2007年10月18日，依法应当以行政主管部门颁发施工许可证的时间为合法开工时间”错误。民生馨苑二期工程的开工时间应为2007年6月1日。9、一审法院只是简单说开工时间应为2007年10月18日，且2008年1月凝冻天气工期顺延。到底需要顺延多长，一审法院没有清楚说明。如果由于上诉人的原因造成工期顺延或者停工，那么大地建筑公司也应当按合同约定，书面通知上诉人。10、一审法院在没有核实的情况下，直接判决上诉人支付大地建筑公司工程款4693684.46元是错误的。11、一审法院支持大地建筑公司人工调差费1477797.70元，管理

贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2015）黔东民终字第529号上诉人（原审被告、反诉原告）贵州凯里经济开发区民生房地产开发有限公司。住所地：凯里经济开发区开元大道**号。法定代表人罗政萍，董事长。委托代理人（特别授权）张昌胜，贵州铁力律师事务所律师。委托代理人（特别授权）张荣田，男，1963年1月28日出生，汉族，贵州省凯里市人，贵州凯里经济开发区民生房地产开发有限公司总……