装饰装修合同纠纷 (2019)黔2635民初400号

案号
(2019)黔2635民初400号
法院
贵州省麻江县人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
贵州省麻江县
裁判日期
2019-10-21

裁判要旨

被告赵桂军系四海公司的独资经营者,为在麻江县城拓展业务,愿意按装修预算总价八折后的价格95,800.00元承接原告的房屋装修工程,双方为此签订了《装修施工合同》,该合同系双方当事人真实意思表示,合法有效,对双方当事人具有约束力。 现双方均同意解除该合同,本院予以支持。 至于违约问题,原告方称系被告工程进度缓慢以及后期停工,未在约定期限内完工,存在违约;被告称系原告未支付装修费用,存在违约。 结合本案实际:第一,双方签订合同总价款为95,800.00元,原告在合同履行期间届满前已三次向被告支付了装修款70,000.00元,并代被告支付材料款6,000.00元,合计76,000.00元,总支付的款项达到合同总价款的79.33%;第二,结合被告施工现场以及第三方对装修市场价值估价仅为45,109.00元,明显看出工程进度缓慢且工程量未完成一半;第三、原告作为业主方,自然希望房屋早日装修完成,以便入住。 但在合同履行期间,多次前往被告公司催促完成,被告赵桂军为此还出具《承诺书》;第四,装修期间,原告主动代被告垫付材料款6,000.00元并因寻找被告未果而向公安部门报警。 以上几个方面足以说明

摘要

陈建军与福泉市四海景观创意装饰有限责任公司、赵桂军装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

贵州省麻江县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)黔2635民初400号 原告:陈建军,男,1989年06月22日出生,汉族,身份证住址为福建省莆田市城厢区,现住贵州麻江县。 被告:福泉市四海景观创意装饰有限责任公司,住所地:福泉市洒金大道金域龙庭2期2号。 法定代表人:赵桂军。 被告:赵桂军,男,1973年09月11日出生,汉族,住贵州福泉市,现住贵州省福泉市。 二被告委托诉讼代理人……