建设工程施工合同纠纷 (2018)皖12民终2051号

案号
(2018)皖12民终2051号
法院
安徽省阜阳市中级人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2018
地域
安徽省阜阳市
裁判日期
2018-12-13

裁判要旨

大地公司与教育局签订的工程施工合同系双方当事人的真实意思表示,对双方都具有约束力,双方应当严格按照合同约定履行自己的合同义务。大地公司已按合同要求完成了建设楼房工程及增加工程,并已交付使用。教育局只支付给大地公司中标建楼房的工程款,增加工程量的工程款没有支付。增加工程量的内容有施工单位大地公司、建设单位教育局、临泉县滑集镇中心学校及设计单位、监理单位各方签字盖章的工程联系单,教育局认可;增加工程量款经大地公司计算为246707.02元。对大地公司要求教育局支付工程款246707.02元的诉讼请求,予以支持。因教育局逾期支付工程款给大地公司造成一定的经济损失,大地公司要求教育局逾期支付工程款利息,因双方未就增加工程量约定利息计付标准,应按照中国人民银行同期贷款年利率4.75%计算,利息为246707.02元×4.75%×22/12=21484.07元(利息自2016年3月15日起至2018年1月15日),以后利息另行计算。大地公司要求支付因群众阻挠施工造成29500元和7600元的经济损失,其中29500元有大地公司向教育局的申请,有临泉县滑集镇中心学校、教育局领

摘要

临泉县教育局、阜阳市大地建设公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

正文(节选)

安徽省阜阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2018)皖12民终2051号 上诉人(一审被告):临泉县教育局,住所地安徽省临泉县城关街道前进东路**,统一社会信用代码113412210031718331。 法定代表人:柳洪明,该局局长。 委托诉讼代理人:侯允超,安徽文瑞律师事务所律师。 委托诉讼代理人:金光,安徽文瑞律师事务所律师。 被上诉人(一审原告):阜阳市大地建设公司,住所地,住所地安徽……