装饰装修合同纠纷 （2017）湘04民终1569号

本案争议焦点为本案中桂竹山庄装修工程是否存在延误工期和质量问题，以及美园公司是否应当向桂竹公司承担相应的赔偿责任。首先，对于桂竹公司主张的延误工期的问题。根据该院查明的事实，美园公司共计承包了桂竹山庄主楼一楼、二楼、三楼以及附三楼和一楼厨房的装修工程。根据2013年7月14日《施工承包合同》约定的工期为70个日历日，美园公司于2013年7月17日进场施工，按合同约定应于2013年9月25日完工。因桂竹公司没有提交充分的证据证明桂竹山庄主楼一楼、二楼延误工期的证据，无法证明美园公司在承包桂竹山庄主楼一楼、二楼装修工程中有延误工期的情形。而在2013年10月18日，双方再次签订《施工承包合同》，约定将桂竹山庄主楼的三楼装修工程承包给美园公司，合同约定的工期仍为70个日历日，即美园公司应在2013年12月27日完工。而在合同实际履行过程中，桂竹公司没有按期支付工程款，根据合同中约定违约责任——桂竹山庄不按约定的时间、数额支付工程款的，则从约定应付之日起向美园公司支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任。因此，美园公司于2014年元月完成桂竹山庄主楼的三楼

本案争议焦点为本案中桂竹山庄装修工程是否存在延误工期和质量问题，以及美园公司是否应当向桂竹公司承担相应的赔偿责任。首先，对于桂竹公司主张的延误工期的问题。根据该院查明的事实，美园公司共计承包了桂竹山庄主楼一楼、二楼、三楼以及附三楼和一楼厨房的装修工程。根据2013年7月14日《施工承包合同》约定的工期为70个日历日，美园公司于2013年7月17日进场施工，按合同约定应于2013年9月25日完工。因桂竹公司没有提交充分的证据证明桂竹山庄主楼一楼、二楼延误工期的证据，无法证明美园公司在承包桂竹山庄主楼一楼、二楼装修工程中有延误工期的情形。而在2013年10月18日，双方再次签订《施工承包合同》，约

湖南省衡阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）湘04民终1569号上诉人(原审原告)：张小蓉，女，45岁,系衡阳桂竹农业旅游综合开发有限公司股东。上诉人(原审原告)：谭曦，男，43岁，系衡阳桂竹农业旅游综合开发有限公司董事长。上诉人(原审原告)：衡阳桂竹农业旅游综合开发有限公司，住所地衡阳市雁峰区岳屏镇兴隆村鸭婆塘村民小组。法定代表人：谭曦，系该公司董事长。以上三上诉人共同委托代理人：龙云……