（2013）锡民初字第0049号

锡山三建与友谊置业在施工合同、补充协议一、补充协议二中均约定了工程进度款支付，友谊置业应当按照约定履行付款义务。根据跟踪审计单位建业公司的付款建议书及友谊置业的实际付款情况看，确实存在延期支付进度款的情形，友谊置业在回函中也认可了拖欠进度款的事实，故锡山三建主张友谊置业拖欠进度款构成违约的意见成立，本院予以确认。根据合同约定，发包人不按约定支付进度款，导致施工无法进行，承包人有权解除合同；根据法律规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，另一方当事人可以解除合同。本案中，锡山三建多次函告友谊置业，要求其按约支付进度款，但友谊置业均未能按约履行，因此锡山三建有权解除合同。锡山三建于2012年11月24日以特快专递方式送达解除合同通知，友谊置业认可收到该通知，但未确定收到的具体日期，本院推定收到日期为2012年11月26日，因此，锡山三建与友谊置业于2010年11月16日签订的施工合同于2012年11月26日解除。关于第二个争议焦点，本院认为：审理中，根据锡山三建的申请，建汇公司对涉案已完成的工程造价进行了鉴定，工程总价为67831370.28元，锡山三建虽然对让利

锡山三建与友谊置业在施工合同、补充协议一、补充协议二中均约定了工程进度款支付，友谊置业应当按照约定履行付款义务。根据跟踪审计单位建业公司的付款建议书及友谊置业的实际付款情况看，确实存在延期支付进度款的情形，友谊置业在回函中也认可了拖欠进度款的事实，故锡山三建主张友谊置业拖欠进度款构成违约的意见成立，本院予以确认。根据合同约定，发包人不按约定支付进度款，导致施工无法进行，承包人有权解除合同；根据法律规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，另一方当事人可以解除合同。本案中，锡山三建多次函告友谊置业，要求其按约支付进度款，但友谊置业均未能按约履行，因此锡山三建有权解除合同。

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）锡民初字第0049号原告无锡市锡山三建实业有限公司，住所地无锡市锡山区锡北镇张泾锡港路107号。法定代表人钱云皋，该公司董事长。委托代理人张琪，江苏锡惠律师事务所律师。被告无锡友谊置业有限公司，住所地无锡市锡山经济开发区春晖中路66号友谊工贸城。法定代表人李静华，该公司总经理。委托代理人黄延福，该公司副总。委托代理人陆国飞，上海中建中汇律师事务……