装饰装修合同纠纷 （2021）鲁09民终1055号

本案的争议焦点系《建筑装饰装修工程施工合同》承包方（乙方）处加盖好太太定制家居印章，因好太太定制家居并非法人主体，王梦梦作为负责人应否对合同义务承担相关责任。两被告虽辩称加盖该印章系王坤在王梦梦不知情情形下，私自加盖。但因原告与被告王坤系在好太太定制家居店签订的合同，王坤持有好太太定制家居店的印章，印章亦在店内加盖，原告主观上善意无过失，有理由相信王坤具有代理权限，王坤代表王梦梦签订的合同对王梦梦具有约束力，王梦梦应对涉案合同中的相应债务承担责任。王坤亦在乙方处签字，相应款项亦支付给王坤，王坤对其系合同相对方亦无异议，故原告邱江洪与被告王坤、王梦梦签订《建筑装饰装修工程施工合同》，约定由两被告对原告位于万达金街C区130的澳克士休闲餐厅进行装修，合同约定工期25天，该合同系双方当事人的真实意思表示，不违背法律、法规的强制性规定，系有效合同，双方均应按照合同约定履行各自的义务。原告按照约定向被告支付了装修款，被告应当按照约定完成施工任务。但被告在约定的工期内并未完工，且在原告的一再催促下仍未完工，被告的行为已构成违约。现原、被告一致认可涉案合同已经解除，双方解除合同后，原告与被告王坤协商

本案的争议焦点系《建筑装饰装修工程施工合同》承包方（乙方）处加盖好太太定制家居印章，因好太太定制家居并非法人主体，王梦梦作为负责人应否对合同义务承担相关责任。两被告虽辩称加盖该印章系王坤在王梦梦不知情情形下，私自加盖。但因原告与被告王坤系在好太太定制家居店签订的合同，王坤持有好太太定制家居店的印章，印章亦在店内加盖，原告主观上善意无过失，有理由相信王坤具有代理权限，王坤代表王梦梦签订的合同对王梦梦具有约束力，王梦梦应对涉案合同中的相应债务承担责任。王坤亦在乙方处签字，相应款项亦支付给王坤，王坤对其系合同相对方亦无异议，故原告邱江洪与被告王坤、王梦梦签订《建筑装饰装修工程施工合同》，约定由两被告

山东省泰安市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）鲁09民终1055号 上诉人（原审被告）：王梦梦，男，1990年5月8日出生，汉族，住泰安市岱岳区。 委托诉讼代理人：李宁，山东青来律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：邱江洪，男，1990年10月16日出生，汉族，住泰安市泰山区。 委托诉讼代理人：金光洋，泰安泰山徐家楼法律服务所法律工作者。 被上诉人（原审被告）：王坤，男，1995年2……