装饰装修合同纠纷 （2019）皖01民终9640号

依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案张锋与柏年公司签订的装饰装修工程合同合法有效，根据查明的事实，沙海波作为公司施工代表，施工未能按期完成，应由公司按合同约定承担工期延误的违约责任，即按合同总价款20%计13400元承担违约责任。本案的焦点是，对沙海波几次的约定违约金如何认定支付？如上所述，合同相对方为柏年公司，工期延误的违约责任应由公司依合同承担，但沙海波作为公司施工代表，具体负责施工，期间多次以个人名义，自愿向张锋出具了欠条和承诺、协议，可视为是对延误工期违约责任的结算和加入，按合同第二条9的约定，其后果应由其个人承担，超出公司应承担依合同约定的违约责任13400元部分，仍应由沙海波负担，2017年4月28日最后的补充协议也未对自此后的违约金作出约定。鉴于本案被告违约屡次延误工期的事实，对违约责任结算以欠条确认的27000元，该院予以认定支持。双方于2017年4月28日最后的补充协议，实际为沙海波写给张锋的承诺书，严继昌作为担保人自愿签名担保，未约定保证方式，应当承担连带责任保证。另本案涉及违约金承担的争议，故在确定应承担违约金后，不应据此再计算

依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案张锋与柏年公司签订的装饰装修工程合同合法有效，根据查明的事实，沙海波作为公司施工代表，施工未能按期完成，应由公司按合同约定承担工期延误的违约责任，即按合同总价款20%计13400元承担违约责任。本案的焦点是，对沙海波几次的约定违约金如何认定支付？如上所述，合同相对方为柏年公司，工期延误的违约责任应由公司依合同承担，但沙海波作为公司施工代表，具体负责施工，期间多次以个人名义，自愿向张锋出具了欠条和承诺、协议，可视为是对延误工期违约责任的结算和加入，按合同第二条9的约定，其后果应由其个人承担，超出公司应承担依合同约定的违约责任

安徽省合肥市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）皖01民终9640号上诉人（原审被告）：严继昌，男，1986年6月22日出生，汉族，住安徽省长丰县。委托诉讼代理人：陶波，安徽金的律师事务所律师。委托诉讼代理人：鲁礼兵，安徽金的律师事务所律师。上诉人（原审被告）：安徽柏年房产营销有限公司，住所地合肥市新站区龙门岭路以东青年创业大厦Ａ2724室，统一社会信用代码91340100097333265……