建设工程施工合同纠纷 （2017）陕01民终4670号

由于中钢西重、建工公司均认可双方于2014年2月14日签订《建设工程施工合同》2份，且双方至今未对该合同提出异议，那么双方就应按照合同约定履行各自的义务。合同在履行过程中，因建工公司未能按期交工，中钢西重向其发出拟解除合同的函，后双方又经协商，同意继续履行合同，并形成备忘录，在备忘录中就后续的延期交工违约责任作出了明确的约定，该备忘录应视为对原合同部分事项的变更。根据《建设工程施工合同》和备忘录的约定：新建采供部办公室竣工时间应为2014年5月30日，新建地磅基础及地磅房竣工时间应为2014年4月30日，铸钢车间改造竣工时间应为2014年4月30日，水泥马路上铺沥青砼面层等竣工时间应为2014年5月30日，汽车库扩建与改造竣工时间应为2014年4月30日，电液车间扩建与改造竣工时间应为2014年10月24日，修复车间建安工程竣工时间应为2014年11月23日。建工公司称由于施工现场堆放杂物导致开工时间延迟，但其当庭并未提交相关证据，一审法院依法不予采信。建工公司称中钢西重拖期支付工程进度款构成违约，其享有停工的权利，但其当庭称其并未因中钢西重拖期支付工程进度款停工。由于在合同履行过程中

由于中钢西重、建工公司均认可双方于2014年2月14日签订《建设工程施工合同》2份，且双方至今未对该合同提出异议，那么双方就应按照合同约定履行各自的义务。合同在履行过程中，因建工公司未能按期交工，中钢西重向其发出拟解除合同的函，后双方又经协商，同意继续履行合同，并形成备忘录，在备忘录中就后续的延期交工违约责任作出了明确的约定，该备忘录应视为对原合同部分事项的变更。根据《建设工程施工合同》和备忘录的约定：新建采供部办公室竣工时间应为2014年5月30日，新建地磅基础及地磅房竣工时间应为2014年4月30日，铸钢车间改造竣工时间应为2014年4月30日，水泥马路上铺沥青砼面层等竣工时间应为2014

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）陕01民终4670号上诉人（原审原告）：中钢集团西安重机有限公司，住所地陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园中钢路1号。法定代表人：聂仲毅，该公司董事长。委托诉讼代理人：薛勇，男，该公司员工，住陕西省西安市莲湖区。委托诉讼代理人：房斌，男，该公司员工，住陕西省西安市碑林区。上诉人（原审被告）：陕西建工机械施工集团有限公司，住所地陕西省西安市新城……