建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁16民终2157号

中天公司与星光公司订立的建设工程施工合同及双方在施工过程中达成的协议、承诺系双方的真实意思表示，合同、协议、承诺等内容不违反法律、行政法规有关效力方面的强制性规定，未损害社会公共利益和第三人利益，依法成立对双方产生约束力。合同订立以后，发包人、承包人应当按照合同约定严格全面诚信履行各自义务。实际履行过程中，中天公司实际施工进度较原合同约定工期、约定施工进度计划、单方承诺迟延。一期工程中的6个单体建筑施工均发生延误，应当按照约定或承诺承担逾期履行责任。即6个单位建筑按照每延误1天支付罚款（违约金）4万元的计算方式支付违约金，期限自承诺单体建筑的主体等项目的完工时间计算至实际完工时间2017年1月17日。但按照此类方式计算得出的违约金总额超出的合同总价款22273934.89元的2%的违约金限额，故超出限额部分的工期延误违约金的支付请求，不予支持。有关中天公司提出星光公司未按约定支付工程进度款、变更工程设计、部分项目单独发包，因而导致工期延误等项抗辩观点，审查认为，在双方订立的建设工程施工合同中，明确约定的工程的施工期限。而且，在施工过程中，承包人中天公司向发包人星光公司递交了施工进度计划

中天公司与星光公司订立的建设工程施工合同及双方在施工过程中达成的协议、承诺系双方的真实意思表示，合同、协议、承诺等内容不违反法律、行政法规有关效力方面的强制性规定，未损害社会公共利益和第三人利益，依法成立对双方产生约束力。合同订立以后，发包人、承包人应当按照合同约定严格全面诚信履行各自义务。实际履行过程中，中天公司实际施工进度较原合同约定工期、约定施工进度计划、单方承诺迟延。一期工程中的6个单体建筑施工均发生延误，应当按照约定或承诺承担逾期履行责任。即6个单位建筑按照每延误1天支付罚款（违约金）4万元的计算方式支付违约金，期限自承诺单体建筑的主体等项目的完工时间计算至实际完工时间2017年1月

山东省滨州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁16民终2157号上诉人（原审原告）：滨州市星光房地产开发有限公司，住所地滨州市渤海五路五四商贸城。法定代表人：王莉婷，总经理。委托诉讼代理人：安磊，山东民颂律师事务所律师。上诉人（原审被告）：中天建设集团有限公司，住所地浙江省东阳市吴宁东路65号。法定代表人：庄严，总经理。委托诉讼代理人：李恒、牛超，山东众成清泰（济南）律师事务所律师。上诉……