装饰装修合同纠纷 （2020）川01民终14170号

民事合同系当事人订立权利义务关系的自由意思表示，依法成立的合同关系受法律保护，合同相对人均应按照合同享有权利、履行义务，未能履行合同规定义务的，依法承担违约责任。傅韬与王锦成签订的装饰装修合同系双方真实意思表示，合同自双方签字即成立生效。王锦成未能按照合同约定履行合同，应当承担违约责任。傅韬现在主张王锦成未完工部分的对应价款应当返还，并主张按照合同报价进行认定，一审法院对此予以支持。鉴于案涉装饰装修合同包干价为69501元，合同外项目金额累计12000元，傅韬累计付款77200元，未完工部分对应价款为21020元，故王锦成应当退还傅韬16719元。 关于损失赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。双方当事人可以约定损失的计算方式。傅韬与王锦成在合同中对于违约责任的约定应属有效。傅韬要求王锦成按照该约定赔偿损失，一审法院予以支持。双方约定的完工日期为2019年11月10日，但截至2019年12月31日，工程仍未完工。王锦成主张傅韬对于工程延误负有责任，但没有举示相应证据，也无法指明应当扣除延误期的天数及理由。故傅

民事合同系当事人订立权利义务关系的自由意思表示，依法成立的合同关系受法律保护，合同相对人均应按照合同享有权利、履行义务，未能履行合同规定义务的，依法承担违约责任。傅韬与王锦成签订的装饰装修合同系双方真实意思表示，合同自双方签字即成立生效。王锦成未能按照合同约定履行合同，应当承担违约责任。傅韬现在主张王锦成未完工部分的对应价款应当返还，并主张按照合同报价进行认定，一审法院对此予以支持。鉴于案涉装饰装修合同包干价为69501元，合同外项目金额累计12000元，傅韬累计付款77200元，未完工部分对应价款为21020元，故王锦成应当退还傅韬16719元。 关于损失赔偿。当事人一方不履行合同义务或者履

四川省成都市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川01民终14170号 上诉人（原审被告）：王锦成，男，1992年9月18日出生，汉族，住四川省成都市锦江区。 委托诉讼代理人：张进，四川川商律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张玄，四川川商律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：傅韬，男，1986年9月15日出生，汉族，住四川省成都市成华区。 委托诉讼代理人：王建，四川永茂律师事务所律师。……