装饰装修合同纠纷 （2021）鄂01民终60号

湖北金橙四溢酒店管理有限公司与北京万麟装饰设计有限公司在履行双方签订的《装饰装修合同》过程中存在工程增加的事实，虽然双方未对对应工期进行明确约定，但势必影响《装饰装修合同》所约定的工期以及相应的工程款给付，进而影响双方违约责任的认定以及损失的认定，一审判决未对此予以查明。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项规定，裁定如下：一、撤销湖北省武汉市洪山区人民法院（2020）鄂0111民初2155号民事判决；二、本案发回湖北省武汉市洪山区人民法院重审。上诉人湖北金橙四溢酒店管理有限公司、北京万麟装饰设计有限公司预交的二审案件受理费9944元和11428元，分别予以退回。审判长　李　文审判员　安林锋审判员　丰　伟二〇二一年三月十六日法官助理严洁书记员何瑛

湖北金橙四溢酒店管理有限公司与北京万麟装饰设计有限公司在履行双方签订的《装饰装修合同》过程中存在工程增加的事实，虽然双方未对对应工期进行明确约定，但势必影响《装饰装修合同》所约定的工期以及相应的工程款给付，进而影响双方违约责任的认定以及损失的认定，一审判决未对此予以查明。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项规定，裁定如下：一、撤销湖北省武汉市洪山区人民法院（2020）鄂0111民初2155号民事判决；二、本案发回湖北省武汉市洪山区人民法院重审。上诉人湖北金橙四溢酒店管理有限公司、北京万麟装饰设计有限公司预交的二审案件受理费9944元和11428元，分别予以退回。审判长　

湖北省武汉市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）鄂01民终60号上诉人（原审原告、反诉被告）：湖北金橙四溢酒店管理有限公司，住所地湖北省武汉市洪山区雄楚大街981号立信大厦1栋14层16层17层整层，统一社会信用代码91420111MA4K3RAF9N。法定代表人：何光政,系公司总经理。委托诉讼代理人：张帅，湖北多能律师事务所律师。委托诉讼代理人：汤慎伟，湖北多能律师事务所律师。上诉人（原审……