加工合同纠纷 （2017）浙03民终2072号

盈德公司、步昇公司签订的《购销合同》实际为加工合同关系。盈德公司、步昇公司对已完成加工鞋子尚欠的加工款为975184元（919672元+55512元）及应扣减步昇公司供应商提供的材料款1054319元无争议。本案争议的焦点：盈德公司是否存在损失798848元及盈德公司要求步昇公司支付加工款664201元并赔偿利息损失是否应予以支持的问题。根据2016年5月30日盈德公司、步昇公司签订的《购销合同》约定，盈德公司应向步昇公司交付加工完成金额为1420920元的鞋子，交货时间分别在2016年7月15日和2016年7月20日。合同履行中，经步昇公司确认延期交货时间至2016年8月5日，而至2016年8月11日，盈德公司向步昇公司交付完成加工的鞋子金额为55512元。至2016年9月17日，盈德公司、步昇公司确认该合同解除，盈德公司没有向步昇公司交付剩余金额1365408元的鞋子，也没有向步昇公司出具已全部加工完成的出货清单供步昇公司确认。现盈德公司以其已加工完成剩余金额1365408元的鞋子，并因步昇公司未提货而自行折价566560元进行处理，认为其损失798848元，步昇公司不予认可。现盈

盈德公司、步昇公司签订的《购销合同》实际为加工合同关系。盈德公司、步昇公司对已完成加工鞋子尚欠的加工款为975184元（919672元+55512元）及应扣减步昇公司供应商提供的材料款1054319元无争议。本案争议的焦点：盈德公司是否存在损失798848元及盈德公司要求步昇公司支付加工款664201元并赔偿利息损失是否应予以支持的问题。根据2016年5月30日盈德公司、步昇公司签订的《购销合同》约定，盈德公司应向步昇公司交付加工完成金额为1420920元的鞋子，交货时间分别在2016年7月15日和2016年7月20日。合同履行中，经步昇公司确认延期交货时间至2016年8月5日，而至2016年

浙江省温州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）浙03民终2072号上诉人（原审原告）：温州市盈德鞋业有限公司，住所地温州市鹿城区中国鞋都三期L3地块（温州市鹿城双屿上伊村经济合作社内5幢3楼）。法定代表人：黄丽华，该公司执行董事。委托诉讼代理人：陈怡汝，该公司员工。委托诉讼代理人：林俊杰，该公司员工。被上诉人（原审被告）：温州市步昇贸易有限公司，住所地温州市瓯海区娄桥工业园集贤路22号综合……