建设工程施工合同纠纷 （2015）浙嘉民初字第2号

上述证据系被告逾期提供的证据，且对于上述第一项证明内容，本院已对原告提交的《工程决算书》及其证明内容未予认定，而对上述第二项证明内容，即使原告未上报过工程量报告，也不影响本案的实体处理，故对上述证据本院不再组织质证。根据以上采信的证据，结合当事人陈述，本院认定案件事实如下：2012年11月26日，浙江精工世纪建设工程有限公司（2013年12月26日变更名称为本案原告浙江精工建设集团有限公司）与被告签订《建设工程施工合同》，约定原告承建被告的办公大楼及厂房一期项目建设工程，工程造价暂定248559000元，工期自2012年11月20日至2014年3月14日。2013年2月6日，被告向原告发出《关于终止撤销双方工程总承包施工合同备案的申请》，原告同日回复同意双方尽快磋商具体方案并办理相关终止撤销合同备案手续，双方并于同日签订《关于终止撤销工程总承包合同的补偿协议》，约定：一、甲方（鹏德公司，下同）对于乙方（鹏德公司，下同）已完工程量据实结算；二、甲方补偿乙方实际损失，包括先期投入、安全文明措施费、施工措施费等，具体明细由乙方上报；三、甲方补偿乙方项目预期利润为合同造价的6%；四、乙方协助甲

上述证据系被告逾期提供的证据，且对于上述第一项证明内容，本院已对原告提交的《工程决算书》及其证明内容未予认定，而对上述第二项证明内容，即使原告未上报过工程量报告，也不影响本案的实体处理，故对上述证据本院不再组织质证。根据以上采信的证据，结合当事人陈述，本院认定案件事实如下：2012年11月26日，浙江精工世纪建设工程有限公司（2013年12月26日变更名称为本案原告浙江精工建设集团有限公司）与被告签订《建设工程施工合同》，约定原告承建被告的办公大楼及厂房一期项目建设工程，工程造价暂定248559000元，工期自2012年11月20日至2014年3月14日。2013年2月6日，被告向原告发出《关

浙江省嘉兴市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）浙嘉民初字第2号原告：浙江精工建设集团有限公司，住所地：浙江省绍兴市袍江工业区汤公路33号。法定代表人：孙国君，该公司董事。委托代理人：朱国熊、王平，该公司员工。被告：浙江鹏德精密电子制造有限公司，住所地：浙江省海宁经济开发区隆兴路118号内主办公楼3楼321室。法定代表人：马勇，该公司总经理。原告浙江精工建设集团有限公司（以下简称精工公司）因……