建设工程施工合同纠纷 （2016）豫01民终6171号

当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。本案智慧通测控公司、得胜锅炉公及四海纺织公司于2013年11月8日签订的协议书第六条约定锅炉运行48小时后经技术监督验收合格签字认可后，三天内第三人方支付给得胜锅炉公司除质保金外的所有货款（得胜锅炉公司出具授权委托书，四海纺织公司可将得胜锅炉公司货款直接支付给智慧通测控公司），质保期满三天内付清余款。但时至今日仍未经技术监督局验收合格。因此，智慧通测控公司要求得胜锅炉公司支付合同款126.32万元以及该款至付清之日止逾期期间的利息请求，该院不予支持；得胜锅炉公司反诉要求智慧通测控公司支付违约金120万元，因智慧通测控公司、得胜锅炉公司及四海纺织公司于2014年6月6日以会议纪要的形式对2013年11月8日的协议约定的工程整合进度工期进行了变更为三方均同意锅炉调试时间延长至2014年8月30日。如果因四海纺织公司自供设备仍不能按期完成安装调试，四海纺织公同意工期顺延。顺延时间不得超过30天，如超过三十天仍按“原三方协议执行”。而2014年8月26日，智慧通测控公司向得胜锅炉公司及四海纺织公司发送工作联系函，该函显示：根

当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。本案智慧通测控公司、得胜锅炉公及四海纺织公司于2013年11月8日签订的协议书第六条约定锅炉运行48小时后经技术监督验收合格签字认可后，三天内第三人方支付给得胜锅炉公司除质保金外的所有货款（得胜锅炉公司出具授权委托书，四海纺织公司可将得胜锅炉公司货款直接支付给智慧通测控公司），质保期满三天内付清余款。但时至今日仍未经技术监督局验收合格。因此，智慧通测控公司要求得胜锅炉公司支付合同款126.32万元以及该款至付清之日止逾期期间的利息请求，该院不予支持；得胜锅炉公司反诉要求智慧通测控公司支付违约金120万元，因智慧通测控公司、得

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫01民终6171号上诉人（原审原告、反诉被告）郑州智慧通测控技术有限公司。住所地：郑州市。法定代表人王亚丽，该公司经理。委托代理人赵杰，该公司员工。委托代理人黄诚，北京市东硕律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）河南开封得胜锅炉股份有限司。住所地：开封市。法定代表人于海滨，该公司总经理。委托代理人辛尚诚，该公司员工。原审第三人汕头市四……