（2015）焦民一终字第00446号

原告东方公司与被告中天公司签订《客户订货合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应按照合同的约定履行各自的义务。一、关于本案原告东方公司是否存在迟延交货违约行为问题，根据双方签订的《客户订货合同》第2条：供货方自本合同生效后之日起75天内交货。订货方延期支付交货前的应付货款的，交货期相应顺延。第9.1：合同生效之日起3日内订货方按合同总额的10%支付预付款。订货方收到预付款后开始生产。第9.3：订货方提货前按照合同总额的60%支付货款。本案合同总价款为1230000元，而中天公司至今支付的货款额为823000元，并未达到合同约定的付款额度，故原告方于2013年10月21日将货物送交中天公司并未存在迟延送货违约情形。被告中天公司的抗辩意见，依据不足，该院不予采纳。二、关于原告东方公司交付产品是否不完整即是否包含出口变径（3台）及喇叭口（3台）问题，本案的双方订购的产品为双吸泵及电机，出口变径及喇叭口属于产品中需配送的附随设备，原告东方公司于2013年10月21日交付货物，被告中天公司在收到交付产品设备后至诉前均未对于上述问题提出任何异议，该院认

原告东方公司与被告中天公司签订《客户订货合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合同合法有效，双方均应按照合同的约定履行各自的义务。一、关于本案原告东方公司是否存在迟延交货违约行为问题，根据双方签订的《客户订货合同》第2条：供货方自本合同生效后之日起75天内交货。订货方延期支付交货前的应付货款的，交货期相应顺延。第9.1：合同生效之日起3日内订货方按合同总额的10%支付预付款。订货方收到预付款后开始生产。第9.3：订货方提货前按照合同总额的60%支付货款。本案合同总价款为1230000元，而中天公司至今支付的货款额为823000元，并未达到合同约定的付款额度，故原告方于

河南省焦作市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）焦民一终字第00446号上诉人（原审原告）上海东方泵业（集团）有限公司。住所地：上海市宝山区富联路****号。法定代表人吴永旭，董事长。委托代理人陈金亮、李东峰，该公司员工。被上诉人（原审被告）武陟县中天物贸有限公司。住所地：武陟县文化路中段。法定代表人牛二军，总经理。被上诉人（原审被告）焦作市黄河华龙工程有限公司。住所地：焦作市建设中路**号……