建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁11民终872号

港湾建设公司、双港活塞公司就钢结构和土建工程建设所签订的两份《协议书》，均系双方当事人的真实意思表示，且不违背法律及行政法规的效力性强制性规定，合法有效。港湾建设公司于2013年5月10日开工建设涉案工程，双方均无异议，一审法院予以确认。2015年8月2日，双港活塞公司确认港湾建设公司所施工钢结构和土建工程结算款分别为9980000元和3016212.93元，共计12996212.93元，一审法院予以确认。港湾建设公司认可自工程开工至2016年1月15日，双港活塞公司共拔付其工程进度款8600000元，于2016年2月29日付1011126.24元，一审法院予以确认。双港活塞公司尚有工程款3385086.69元未付给原告，双方均无异议，一审法院予以确认。本案争议的问题在于：一、几份司法鉴定意见的效力；二、双港活塞公司应否向港湾建设公司支付剩余工程款、利息及应否承担违约责任；三、涉案工程的竣工时间；四、港湾建设公司是否构成逾期竣工及应否承担逾期竣工违约金；五、港湾建设公司应否赔偿双港活塞公司维修费用；六、港湾建设公司、双港活塞公司因鉴定各自所支出的鉴定费用的承担。分析如下：一、几份司法鉴

港湾建设公司、双港活塞公司就钢结构和土建工程建设所签订的两份《协议书》，均系双方当事人的真实意思表示，且不违背法律及行政法规的效力性强制性规定，合法有效。港湾建设公司于2013年5月10日开工建设涉案工程，双方均无异议，一审法院予以确认。2015年8月2日，双港活塞公司确认港湾建设公司所施工钢结构和土建工程结算款分别为9980000元和3016212.93元，共计12996212.93元，一审法院予以确认。港湾建设公司认可自工程开工至2016年1月15日，双港活塞公司共拔付其工程进度款8600000元，于2016年2月29日付1011126.24元，一审法院予以确认。双港活塞公司尚有工程款33

山东省日照市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁11民终872号上诉人（原审原告、反诉被告）：山东港湾建设集团有限公司，住所地日照市连云港路98号，统一社会信用代码91371100X1359336XD。法定代表人：陈刚，总经理。委托诉讼代理人：李霞，国浩律师（济南）事务所律师。委托诉讼代理人：王宁，国浩律师（济南）事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：山东双港活塞股份有限公司，住所地日……