装饰装修合同纠纷 (2019)青0123民初1132号
裁判要旨
被告提供的证据与本案无直接关联,故对以上证据不予确认。 原告李增明围绕诉讼请求依法提交了证据微信聊天记录截图照片11张,用以证明原告已定做背景墙、衣柜推拉门、木雕和壁画的事实。 被告韩永梅对该证据予以认可,但提出原告拖延工期,未完成以上工程。 本院认为,原告提供的证据不足以证明已定做背景墙、衣柜推拉门、木雕和壁画的事实及价款,故对以上证据不予确认。 本院经审理认定事实如下:对于当事人双方没有争议的事实,本院予以确认。 该工程施工后期因原、被告双方对完工期限发生争执,造成剩余工程未完工,现因被告未在约定期限支付剩余装修款12000元,原告向法院提起诉讼。 本院认为,原、被告之间虽未签订书面的装饰装修合同,但系双方真实意思表示,合法有效,合同履行过程中,双方应遵守诚实信用原则,积极行使合同权利、履行合同义务。 原、被告在合同履行过程中因完工期限发生争执,致使施工后期剩余工程未完工。 原告称是被告阻止自己施工所致,且已定做完成背景墙、衣柜推拉门、木雕和壁画,故被告应该支付剩余装修款12000元的主张,因双方对施工期限约定不明,对剩余工程不能明确定价,且缺乏相关证据证明,本院不予支持;原
摘要
李增明与韩永梅装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文(节选)
青海省湟源县人民法院 民事判决书 (2019)青0123民初1132号 原告:李增明,男,1978年5月28日出生,汉族,住青海省湟源县。 被告:韩永梅,女,1967年10月3日出生,汉族,住青海省湟源县。 原告李增明与被告韩永梅装饰装修合同纠纷一案,本院于2019年11月8日立案后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。 原告李增明、被告韩永梅到庭参加诉讼。 本案现已审理终结。 原告李增明……