建设工程施工合同纠纷 （2017）冀01民终1798号

原告与被告公司签订的“中全食会所维修、改造工程”合同书依法成立生效，双方均应按合同约定全面履行各自义务。被告公司未在约定工期内完工，应按合同约定支付原告违约金。因在合同履行过程中原告进行过多次现场签证、增加工程项目、因原告原因拆除重做部分工程、改变设计施工，而合同中并未约定因原告原因签证变更工程后相应顺延工期天数由谁确定，故工期顺延至最后一次变更日期为宜；2014年9月18日原告要求被告将首层接待厅原设计地砖108平方米全部改为石材，该设计施工变更顺延天数以7天为宜即被告公司施工完毕日期应为2014年9月25日。2014年11月25日，被告公司以原告拖延支付工程款为由向原告发出联系函，声明不再施工剩余工程项目；原告为此于2014年12月4日向本院提起诉讼，要求解除双方签订的建设工程施工合同，故被告公司违约天数为70天（2014年9月26日至2014年12月4日），应付原告违约金为70000元（1000元/天*70天）。因被告公司逾期完工，造成原告房屋租金损失235200元（2800平方米*1.2元每平方米*70天）；鉴于被告承包方式为包工包料，原告违约逾期支付被告工程款12841497

原告与被告公司签订的“中全食会所维修、改造工程”合同书依法成立生效，双方均应按合同约定全面履行各自义务。被告公司未在约定工期内完工，应按合同约定支付原告违约金。因在合同履行过程中原告进行过多次现场签证、增加工程项目、因原告原因拆除重做部分工程、改变设计施工，而合同中并未约定因原告原因签证变更工程后相应顺延工期天数由谁确定，故工期顺延至最后一次变更日期为宜；2014年9月18日原告要求被告将首层接待厅原设计地砖108平方米全部改为石材，该设计施工变更顺延天数以7天为宜即被告公司施工完毕日期应为2014年9月25日。2014年11月25日，被告公司以原告拖延支付工程款为由向原告发出联系函，声明不再

河北省石家庄市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀01民终1798号上诉人（原审被告）：天津泉州建设工程集团有限公司,住所地天津市宝坻区京津温泉城上京别墅嵘园1号楼。法定代表人：王移山，系该公司董事长。委托诉讼代理人：赵凡，该公司员工。被上诉人（原审原告）：石家庄聚肴餐饮管理咨询有限公司（原石家庄湘川府粤餐饮管理咨询有限公司），住所地石家庄市裕华区裕华东路106-1号金领大厦2号酒店式公寓……