建设工程施工合同纠纷 （2015）秦民终字第1286号

同业公司与姜希川在筹建秦皇岛市山海关同业综合市场有限公司期间，由同业公司作为发包方与河北建设集团签订建设工程施工合同，该工程施工合同合法有效，双方应当按照合同约定履行各自的义务。同业公司与河北建设集团签订的施工合同标的系综合市场钢结构制作安装工程，约定竣工日期为2007年8月25日，在河北建设集团施工期间秦皇岛市山海关同业综合市场有限公司于2007年7月18日成立，河北建集团未能按约定竣工造成同业市场公司经营损失。2009年9月20日同业公司与姜希川达成的股权转让协议，由同业公司分担了因市场延期营业给姜希川造成的经营损失，在转让额度上做了减少调整，双方约定股权转让前以同业公司名义签订的合同所发生的债权、债务由同业公司负责，故同业公司可向河北建设集团主张因延期交付工程造成的损失。河北建设集团于2009年10月第一次来院起诉时，同业公司即已反诉要求河北建设集团赔偿逾期完工经营损失，后同业公司于2011年7月6日撤回了反诉，同业公司的反诉行为造成诉讼时效中断，故同业公司提起本次诉讼未超过诉讼时效。但同业公司主张河北建设集团赔偿自逾期竣工起至市场试营业之日的经营损失的请求缺乏理据，河北建设集团

同业公司与姜希川在筹建秦皇岛市山海关同业综合市场有限公司期间，由同业公司作为发包方与河北建设集团签订建设工程施工合同，该工程施工合同合法有效，双方应当按照合同约定履行各自的义务。同业公司与河北建设集团签订的施工合同标的系综合市场钢结构制作安装工程，约定竣工日期为2007年8月25日，在河北建设集团施工期间秦皇岛市山海关同业综合市场有限公司于2007年7月18日成立，河北建集团未能按约定竣工造成同业市场公司经营损失。2009年9月20日同业公司与姜希川达成的股权转让协议，由同业公司分担了因市场延期营业给姜希川造成的经营损失，在转让额度上做了减少调整，双方约定股权转让前以同业公司名义签订的合同所发

河北省秦皇岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）秦民终字第1286号上诉人（原审被告）：河北建设集团有限公司，住所地：保定市新市区五四西路139号。法定代表人：李宝元，董事长。委托代理人：姚志锋，河北吴秀萍律师事务所律师。委托代理人：李洪亮，河北吴秀萍律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：秦皇岛同业冷轧带钢有限公司，住所地：秦皇岛市山海关区沈山路8号。法定代表人：张国来，董事长。委托代理人……