建设工程合同纠纷 （2019）粤19民终1874号

本案为建设工程合同纠纷。本案的争议焦点是：一、增加工程部分工程量及工程价款如何认定，钜隆公司是否逾期付款及是否应支付逾期付款违约金；二、金津安公司是否逾期完工及是否应当支付逾期完工违约金。关于焦点一。本案当事人分别签订东逸湾花园消防及给水工程施工合同，该合同合法有效，双方应履行各自的合同义务。案涉合同约定消防工程总价款为6440000元，给水工程总价款为1540000元。钜隆公司主张合同施工范围内有部分工程是案外人施工的，应扣减该部分工程款，但所提交的工作联系函没有金津安公司签名或盖章确认，现场照片也不足以证明其主张，故对钜隆公司的该主张一审法院不予采信。钜隆公司应当向金津安公司支付前述消防及给水工程合同价款合计7980000元。钜隆公司已付消防及给水工程工程款合计7370269.38元，尚欠609730.62元未付。其中包括消防及给水工程二期质保金合计151672.94元，扣减质保金，尚欠工程款金额为458057.68元，金津安公司主张钜隆公司支付拖欠工程款455018.81元，是其对自身权利的处分，一审法院予以支持。案涉合同约定工程验收合格后，30天内结算完毕，支付至该期工程结算总

本案为建设工程合同纠纷。本案的争议焦点是：一、增加工程部分工程量及工程价款如何认定，钜隆公司是否逾期付款及是否应支付逾期付款违约金；二、金津安公司是否逾期完工及是否应当支付逾期完工违约金。关于焦点一。本案当事人分别签订东逸湾花园消防及给水工程施工合同，该合同合法有效，双方应履行各自的合同义务。案涉合同约定消防工程总价款为6440000元，给水工程总价款为1540000元。钜隆公司主张合同施工范围内有部分工程是案外人施工的，应扣减该部分工程款，但所提交的工作联系函没有金津安公司签名或盖章确认，现场照片也不足以证明其主张，故对钜隆公司的该主张一审法院不予采信。钜隆公司应当向金津安公司支付前述消防及

广东省东莞市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤19民终1874号上诉人（原审被告、反诉原告）：东莞市钜隆房产有限公司。住所地：广东省东莞市大朗镇蔡边村北坑区**。统一社会信用代码为914419005626219256。法定代表人：陈锡年，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈子贤，广东格雷兄弟律师事务所律师。委托诉讼代理人：李海林，广东格雷兄弟律师事务所辅助人员。被上诉人（原审原告、反诉被告）……