装饰装修合同纠纷 （2017）黑10民终33号

原、被告签订的建筑装饰工程施工合同，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。合同签订后，双方均应善意履行合同。2016年9月2日，原、被告最终确定合同总价款为12748463.32元，扣除原告未施工部分的造价300000元，再加上增加的合同外工程项目价款50000元，原告为被告施工的工程总造价应为12498463.32元。根据双方约定，在合同签订后7日内，被告向原告支付暂定合同的30%作为工程备料款，工期过半且施工过半7日内，被告支付暂定合同价款的35%。施工完毕后7日内支付暂定合同价款的25%，被告在收到原告报送的工程竣工结算书之日起28日内审核完毕并支付工程款数额至结算总造价的95%，剩余5%作为质保金，待2年质保期满后10日内无息支付给原告。截止到2012年3月，被告共支付给原告工程款8511500.32元（已扣除原告返给被告的4644011.32元），超过合同暂定价款的65%，故被告在此前付款的期限并未违反双方约定。对于工程余款的支付，根据约定，被告应在原告施工完成后的一定期限内给付至结算总造价的95%即11873540.15元。截止诉讼前，被告

原、被告签订的建筑装饰工程施工合同，是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。合同签订后，双方均应善意履行合同。2016年9月2日，原、被告最终确定合同总价款为12748463.32元，扣除原告未施工部分的造价300000元，再加上增加的合同外工程项目价款50000元，原告为被告施工的工程总造价应为12498463.32元。根据双方约定，在合同签订后7日内，被告向原告支付暂定合同的30%作为工程备料款，工期过半且施工过半7日内，被告支付暂定合同价款的35%。施工完毕后7日内支付暂定合同价款的25%，被告在收到原告报送的工程竣工结算书之日起28日内审核完毕并支付工程

黑龙江省牡丹江市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黑10民终33号上诉人（原审被告）：绥芬河市澳普尔奥特莱斯商贸有限公司，住所地黑龙江省绥芬河市。法定代表人：高开国，总经理。委托诉讼代理人：龚维维，女，该公司工作人员。被上诉人（原审原告）：重庆皇城互联网装饰股份有限公司，住所地重庆市渝中区。法定代表人：王金山，总经理。委托诉讼代理人：宋敏，男，该公司工作人员。委托诉讼代理人：邹国锐，重庆天……