建设工程施工合同纠纷 （2015）鄂孝感中民二终字第00141号

特力公司、至高公司签订的建设施工合同及补充协议是双方当事人的真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应按照合同约定履行义务。在合同履行过程中，特力公司按照合同约定以工程进度为准支付工程款，截止2014年1月12日，特力公司已向至高公司支付工程款344.42万元。虽然在此期间特力公司有超期支付的行为，但2013年4月25日，双方签订的补充协议约定对此之前的延误工期及延期支付行为不再追究。另根据补充协议约定，该工程应于2013年6月1O日全面竣工验收，但至高公司未按合同及补充协议约定竣工，导致该办公楼至今未验收并交付使用，现特力公司要求解除合同，合理合法，一审法院予以支持。特力公司申请变更诉讼请求，请求判令解除双方的施工合同并要求至高公司支付违约金（按每日4800元，自2013年6月11日起计算至合同解除之日止），但其提出申请的时间为原审法庭辩论终结之后，至高公司亦以此抗辩，故原审法院未予支持，特力公司可另行起诉。工程施工过程中，特力公司修改了工程施工图纸，导致工程量增加，但是双方均不申请对新增工程量进行鉴定，且均未提交有资质的鉴定单位出具的工程造价鉴定，故一审法

特力公司、至高公司签订的建设施工合同及补充协议是双方当事人的真实意思表示，未违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应按照合同约定履行义务。在合同履行过程中，特力公司按照合同约定以工程进度为准支付工程款，截止2014年1月12日，特力公司已向至高公司支付工程款344.42万元。虽然在此期间特力公司有超期支付的行为，但2013年4月25日，双方签订的补充协议约定对此之前的延误工期及延期支付行为不再追究。另根据补充协议约定，该工程应于2013年6月1O日全面竣工验收，但至高公司未按合同及补充协议约定竣工，导致该办公楼至今未验收并交付使用，现特力公司要求解除合同，合理合法，一审法院予以支持

湖北省孝感市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）鄂孝感中民二终字第00141号上诉人（原审被告暨反诉原告）至高建设集团有限公司。住所地：湖北省武汉市雄楚大道***号。法定代表人王松球，该公司总经理。委托代理人李建平，湖北金楚律师事务所律师。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，代为签收法律文书。被上诉人（原审原告暨反诉被告）武汉特力汽车部件有限公司。住所地：湖北省孝感市孝南经济开……