建设工程施工合同纠纷 （2017）鄂02民终326号

建设工程施工合同纠纷中，施工方应当对工程完成的情况负有举证责任。良信公司要求兴陆高中支付3600000元工程款及相应利息损失的请求，主要由三部分组成：第一部分是按照合同约定的799元/㎡单价和建筑面积相乘得出工程款中下欠的金额（良信公司未明确具体金额）；第二部分是兴陆高中变更设计图纸增加工程量的工程款（估算）；第三部分是兴陆高中负责人徐维兴签字确认增加的工程款1500468元。第一、二部分的请求，良信公司没有提供充分证据证实，对该部分事实无法查明，没有认定，其相应的请求因证据不足，予以驳回。对于第三部分的请求，认定非合同约定的工程为263988元，其余部分则应由双方结算时一并处理，良信公司在本案中没有要求进行结算，也未提供充分证据证实完成工程的数量，无法进行工程造价鉴定，因此，合同约的工程增加部分，不予处理。非合同约定的工程，认定为263988元，该部分工程当事人双方未约定付款时间，良信公司也未举证证明其主张催讨时间，因此，良信公司起诉时间视为其主张时间，同时应给予兴陆高中合理的准备时间，良信公司要求兴陆高中就该部分工程款承担逾期付款违约责任的请求不予支持。关于兴陆高中认为良信公司的主

建设工程施工合同纠纷中，施工方应当对工程完成的情况负有举证责任。良信公司要求兴陆高中支付3600000元工程款及相应利息损失的请求，主要由三部分组成：第一部分是按照合同约定的799元/㎡单价和建筑面积相乘得出工程款中下欠的金额（良信公司未明确具体金额）；第二部分是兴陆高中变更设计图纸增加工程量的工程款（估算）；第三部分是兴陆高中负责人徐维兴签字确认增加的工程款1500468元。第一、二部分的请求，良信公司没有提供充分证据证实，对该部分事实无法查明，没有认定，其相应的请求因证据不足，予以驳回。对于第三部分的请求，认定非合同约定的工程为263988元，其余部分则应由双方结算时一并处理，良信公司在本

湖北省黄石市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鄂02民终326号上诉人（原原告）：湖北良信建筑安装有限公司，住所地湖北省鄂州市沙窝神塘街。法定代表人：龚余粮，公司董事长。委托诉讼代理人：赵文华，湖北太圣律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：大冶市兴陆高级中学，住所地湖北省大冶市金湖大道。法定代表人：曹树明，该校校长。委托诉讼代理人：徐松涛、张金民，均系湖北华全律师事务所律师。上诉人湖北良信……