买卖合同纠纷 （2021）皖01民终2438号

案涉《合肥市预拌商品混凝土购销合同》及2019年4月18日签订的《补充协议》均系签约双方的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，应为合法有效。 励志公司辩称因资金问题案涉工程暂时停工，混凝土浇筑未结束，付款条件未成就，但励志公司并未举证证明已与紫蓬公司就暂停供应混凝土达成合意。紫蓬公司自2020年8月2日供应混凝土后至本案起诉时止均未再接到励志公司要求供货指示，根据第八条结算方式及期限中约定“在供货过程中与供方无关的停工超过30天视为工程结束，按最后一次浇筑时间计算”，紫蓬混凝公司以最后一次供应时间即2020年8月2日主张案涉工程混凝土浇筑结束，付款条件已成就，有事实和合同依据，应予以确认。经双方2020年9月9日结算，总欠付货款为954512.81元，紫蓬公司诉求励志公司承担给付责任，应予以支持。 关于违约金，双方在购销合同第九条违约责任中的有明确约定。2020年9月9日双方结算之日，应视为对于欠付款的共同确认，即明确了励志公司的付款义务，结合上述分析确认2020年8月2日为案涉工程混凝土浇筑结束之日，励志公司至迟应于2020年11月2日支付完毕货款，因励志公司提出违约金过高

案涉《合肥市预拌商品混凝土购销合同》及2019年4月18日签订的《补充协议》均系签约双方的真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，应为合法有效。 励志公司辩称因资金问题案涉工程暂时停工，混凝土浇筑未结束，付款条件未成就，但励志公司并未举证证明已与紫蓬公司就暂停供应混凝土达成合意。紫蓬公司自2020年8月2日供应混凝土后至本案起诉时止均未再接到励志公司要求供货指示，根据第八条结算方式及期限中约定“在供货过程中与供方无关的停工超过30天视为工程结束，按最后一次浇筑时间计算”，紫蓬混凝公司以最后一次供应时间即2020年8月2日主张案涉工程混凝土浇筑结束，付款条件已成就，有事实和合同依据，应予以

安徽省合肥市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖01民终2438号 上诉人（原审被告）：安徽励志建设工程有限公司，住所地合肥市蜀山区黄山路639号金大地公馆5幢-105/-105上，统一社会信用代码91340100691074649F。 法定代表人：朱先金，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：李光辉，北京亿达（合肥）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：仇兆君，北京亿达（合肥）律师事务所律师……