买卖合同纠纷 （2018）内2921民初3413号
裁判要旨
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 本案中，原被告双方签订了《石材购销合同》，作为供方的原告应当按照合同约定全面、及时履行供货义务，作为需方的被告亦应依照合同履行相应的付款义务。 在双方履行合同的过程中，通过双方提交的《17年6-11月上海华某发货总结》结合被告方的付款时间及金额可以看出，原告并未按照合同约定的交货时间及交货数量向被告方及时、足额的供货，而被告亦在定金交付后的合同履行过程中未按照约定向原告按时支付货款，该事实亦可在2017年10月21日原被告双方签订得《双方承诺书》中加以印证，故原被告双方在合同履行过程中均存在不同程度的违约，故应当承担相应的责任。 对于被告方应承担违约责任的问题，即为其应足额支付石材款金额及逾期付款违约金的问题，因双方对于争议差额部分83271.75元，原告方作为承担举证责任的一方，未能举证证明其与被告对差额部分所对应
摘要
内蒙古汇旗矿业能源有限公司与上海汇圆石业装饰有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院 民 事 判 决 书 （2018）内2921民初3413号 原告（反诉被告）内蒙古汇旗矿业能源有限公司。 法定代表人吴鸿程，系该公司董事长。 委托代理人刘荣智，系福建伟立律师事务所律师。 委托代理人孙连仕，系福建伟立律师事务所律师。 被告（反诉原告）上海汇圆石业装饰有限公司。 法定代表人叶丽，系该公司总经理。 委托代理人胡贤德，系上海普世律师事务所律师。 ……