建设工程施工合同纠纷 （2017）辽12民终20号
裁判要旨
原告与被告之间签订的《建设施工合同》及补充合同是双方真实意思表示，合法有效，双方应当全面履行合同。现工程已经交付，瑞龙公司要求天品公司给付工程款并承担该款的利息应当予以支持，利息按人民银行同期贷款利率计算。根据双方签订的合同第七条第5项约定，天品公司应当在双方签订《造价确认书》后30日内给付剩余工程款2178299.77元，因此天品公司应从2015年7月1日起按人民银行同期贷款利率给付利息。瑞龙公司未按合同约定的时间完成施工，自开工日2013年3月1日至2015年7月15日竣工验收，施工工期共计864天。瑞龙公司提出因天品公司原因延误工期的事由，经审查部分合理，但无重大延期事由，结合双方的证据，确定工期顺延100天，并扣除第一个冬季停工期131天（2013年11月10日至2014年3月20日）。瑞龙公司每栋楼逾期交工450天。根据双方签订的合同约定，每栋楼每逾期一天将从工程款扣除违约金2000元，瑞龙公司共计施工35栋楼，应支付违约金31500000元。天品公司在反诉中要求给付逾期竣工交房的违约金1500万元，是对自己权利的处分，也是对违约金过高部分的调整，予以支持。综上所述，根据《中
摘要
上诉人铁岭县瑞龙建筑工程有限责任公司（以下简称瑞龙公司）因与被上诉人铁岭天品房地产开发有限公司（以下简称天品公司）建设工程施工合同纠纷一案民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省铁岭市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）辽12民终20号上诉人(原审原告、反诉被告）：铁岭县瑞龙建筑工程有限责任公司，住所地铁岭市银州区工人街。法定代表人：高丽珍，该公司董事长。委托诉讼代理人：李书华，男，该公司项目经理。委托诉讼代理人：路村，辽宁国制律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：铁岭天品房地产开发有限公司，住所地铁岭经济开发区。法定代表人：陈凯，该公司总经理。委托……