建设工程施工合同纠纷 （2019）云31民终507号

一、关于祥成房地产公司是否逾期支付工程价款，应否承担逾期付款违约责任的问题。一审法院认为，众合建筑公司与祥成房地产公司经协商一致签订的《建设工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，对双方均具有法律约束力。本案工程价款双方在诉前未完成结算，直至2019年2月12日庭审时才共同确定了结算金额，双方对祥成房地产公司尚欠众合建筑公司工程款2397787.20元的事实予以认可，祥成房地产公司对尚欠工程款应予支付。根据《建设工程施工合同》约定的工程款支付方式“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。”对众合建筑公司要求祥成房地产公司按中国人民银行公布的一至三年期贷款基准利率4.75%承担逾期支付工程款期间的资金占用费，予以支持，但时间应依合同约定于结算完成后第29天起即2019年3月13日起计算至实际付清之日止。因众合建筑公司未能提供证据证明其依约向祥成房地产公司递交了竣工结算报告，并结算一直未能进行的原因系祥成房地产公司导致，因此对

一、关于祥成房地产公司是否逾期支付工程价款，应否承担逾期付款违约责任的问题。一审法院认为，众合建筑公司与祥成房地产公司经协商一致签订的《建设工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，对双方均具有法律约束力。本案工程价款双方在诉前未完成结算，直至2019年2月12日庭审时才共同确定了结算金额，双方对祥成房地产公司尚欠众合建筑公司工程款2397787.20元的事实予以认可，祥成房地产公司对尚欠工程款应予支付。根据《建设工程施工合同》约定的工程款支付方式“发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人

云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院民 事 判 决 书(2019)云31民终507号上诉人（原审被告、反诉原告）：瑞丽市祥成房地产开发有限公司，住所云南省德宏州瑞丽市新建路**，统一社会信用代码915331027846341829。法定代表人：罗成福，系公司执行董事兼总经理。被上诉人（原审原告、反诉被告）：德宏众合建筑有限责任公司，，住所云南省德宏州芒市团结大街**统一社会信用代码9153310……