建设工程施工合同纠纷 （2013）东民一终字第71号

天龙公司与万隆公司双方订立的建设工程施工合同，因万隆公司不具备相关施工资质，违反法律、行政法规的强制性规定，该建设工程施工合同无效。天龙公司称万隆公司建设的工程存有质量问题，因天龙公司未经双方竣工验收，已擅自将工程投入使用，天龙公司该项主张，不予支持。天龙公司共向万隆公司拨款1476623.26元，占工程造价的58.79%，结合工程造价的鉴定数额和合同约定的工程款数额，天龙公司并未按工程进度拨款给万隆公司，双方订立的合同中明确约定，“天龙公司不能按合同约定支付工程款，顺延工期，赔偿损失。”天龙公司未按期付款，已构成违约，因天龙公司违约在先，其以万隆公司拖延工期，要求万隆公司承担违约责任的诉讼请求，不予支持。天龙公司称万隆公司未施工完毕，但未提交证据证实，且天龙公司已开始使用该工程，天龙公司该项主张，不予支持。万隆公司施工的工程经鉴定总造价为2653559.28元，扣除天龙公司已向万隆公司支付部分的工程款，万隆公司向天龙公司主张工程款1034997.24元，系对其诉讼权利的合法处分，该项反诉请求予以支持。万隆公司主张放弃要求天龙公司支付迟延付款利息损失11368.95元，系对其诉讼权利的

天龙公司与万隆公司双方订立的建设工程施工合同，因万隆公司不具备相关施工资质，违反法律、行政法规的强制性规定，该建设工程施工合同无效。天龙公司称万隆公司建设的工程存有质量问题，因天龙公司未经双方竣工验收，已擅自将工程投入使用，天龙公司该项主张，不予支持。天龙公司共向万隆公司拨款1476623.26元，占工程造价的58.79%，结合工程造价的鉴定数额和合同约定的工程款数额，天龙公司并未按工程进度拨款给万隆公司，双方订立的合同中明确约定，“天龙公司不能按合同约定支付工程款，顺延工期，赔偿损失。”天龙公司未按期付款，已构成违约，因天龙公司违约在先，其以万隆公司拖延工期，要求万隆公司承担违约责任的诉讼请

山东省东营市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）东民一终字第71号上诉人（原审原告、反诉被告）：山东天龙环保科技有限公司。住所地：东营市广饶县月河路北首西侧。法定代表人：管耀梅，经理。委托代理人：肖峰，山东正义之光律师事务所律师。委托代理人：姜松山，男被上诉人（原审被告、反诉原告）：东营万隆钢结构集团有限公司。住所地：东营市东营经济技术开发区莒州路**号。法定代表人：计相龙，经理。委托代理人……