建设工程施工合同纠纷 （2015）渝五中法民初字第00971号

渝万公司与旗能公司签订的《重庆铝业环保搬迁大板锭项目场平工程施工合同》、《重庆铝业环保搬迁大板锭项目场平工程施工合同补充合同（二）》、《重庆铝业环保搬迁大板锭项目场平工程施工合同补充协议（三）》均系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的规定，合法有效，应受法律保护。双方当事人均应按照前述合同及协议履行各自的权利义务。对渝万公司所主张的本案涉案项目的工程总结算造价，双方当事人在庭审中均确认为129483225.99元，对此本院予以确认。根据查明的事实，旗能公司已付的工程款金额为109794527.50元，故现旗能公司尚欠渝万公司的工程款金额为19688698.49元。根据双方当事人的诉答，本案本诉的争议焦点为：1、旗能公司是否应当支付尚欠的工程款；2、旗能公司是否应当承担工程款的资金占用利息损失责任。本案反诉的争议焦点为：1、旗能公司主张工期延误的事实是否成立,渝万公司是否应承担工期延误的违约责任；2、旗能公司主张工作量未按协议约定完成的事实是否成立,渝万公司是否应承担工作量未按协议约定完成的违约责任；3、旗能公司所主张的工期违约的违约金标准是否过高，是否应当下调。针对本诉的焦点

渝万公司与旗能公司签订的《重庆铝业环保搬迁大板锭项目场平工程施工合同》、《重庆铝业环保搬迁大板锭项目场平工程施工合同补充合同（二）》、《重庆铝业环保搬迁大板锭项目场平工程施工合同补充协议（三）》均系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律法规的规定，合法有效，应受法律保护。双方当事人均应按照前述合同及协议履行各自的权利义务。对渝万公司所主张的本案涉案项目的工程总结算造价，双方当事人在庭审中均确认为129483225.99元，对此本院予以确认。根据查明的事实，旗能公司已付的工程款金额为109794527.50元，故现旗能公司尚欠渝万公司的工程款金额为19688698.49元。根据双方当事人的诉答

重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书（2015）渝五中法民初字第00971号原告（反诉被告）：重庆市渝万建设集团有限公司，住所地重庆市万州区王牌路398号，统一社会信用代码915001012876229817。法定代表人：刘一丁，该公司董事长。委托代理人：王朝辉，重庆立源律师事务所律师。委托代理人：黄国莉，重庆立源律师事务所律师。被告（反诉原告）：重庆旗能电铝有限公司，住所地重庆市綦江区古南街……