建设工程施工合同纠纷 （2017）黑01民终2115号

双方签订的建设工程分包合同合法有效，双方应当按照合同约定的内容履行义务。楚峰公司现已完成该工程并经验收后投入使用，十五冶公司应当给付楚峰公司工程款；十五冶公司抗辩称应在收到发包人同期工程款后按付款比例支付楚峰公司工程款，该抗辩无法律依据，十五冶公司不能以未收到发包人工程款为由拒付楚峰公司的工程款，且十五冶公司已收到发包人的工程款数额远超本案合同的标的额，故十五冶公司抗辩支付工程尾款的条件尚未成就，不予支持；十五冶公司抗辩称楚峰公司在合同履行过程中施工工期存在违约，因该工程在施工过程中增加了施工项目，而工程的验收是在整体工程全部施工完毕后进行的，施工工期不应按照合同约定的期限计算，且双方进行工程款总结算的时间为2014年，是在工程验收后进行的结算，该结算数额应认定为十五冶公司应付给楚峰公司工程款的最终数额；十五冶公司抗辩称尾欠工程款包含质保金，按照双方合同约定，地基基础工程、主体结构工程、市政工程的质保期均已过期，只有屋面防水工程、有防水要求的卫生间等涉及防水的工程尚在质保期内，该部分工程价款为236622.00元，扣除5%质保金11831.10元，十五冶公司应给付楚峰公司尾欠工程款81

双方签订的建设工程分包合同合法有效，双方应当按照合同约定的内容履行义务。楚峰公司现已完成该工程并经验收后投入使用，十五冶公司应当给付楚峰公司工程款；十五冶公司抗辩称应在收到发包人同期工程款后按付款比例支付楚峰公司工程款，该抗辩无法律依据，十五冶公司不能以未收到发包人工程款为由拒付楚峰公司的工程款，且十五冶公司已收到发包人的工程款数额远超本案合同的标的额，故十五冶公司抗辩支付工程尾款的条件尚未成就，不予支持；十五冶公司抗辩称楚峰公司在合同履行过程中施工工期存在违约，因该工程在施工过程中增加了施工项目，而工程的验收是在整体工程全部施工完毕后进行的，施工工期不应按照合同约定的期限计算，且双方进行工程

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）黑01民终2115号上诉人（原审原告）：湖北楚峰水电工程有限公司，住址湖北省荆州区。法定代表人：孙静，总经理。委托诉讼代理人：王威，湖北扶轮律师事务所律师。委托诉讼代理人：邓念鹏，男，1964年12月18日出生，汉族，该公司员工，住湖北省荆州市荆州区。上诉人（原审被告）：中国十五冶金建设集团有限公司，住址湖北省武汉市东湖新技术开发区。法定代……