破产债权确认纠纷 （2018）鲁10民终289号
裁判要旨
《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第四条规定，建设工程承包人行使优先受偿权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或建设工程合同约定的竣工之日起计算。优先权受偿权行使期限不可中止或中断，具有除斥性。根据是否通过竣工验收，建设工程又分为通过竣工验收工程和未通过工程竣工验收工程，未进行工程竣工验收工程又分为完工工程和烂尾工程，该两种工程中优先受偿权的起算点又不相同，烂尾工程优先受偿权的起算点又分为自停工之日或合同约定竣工日起算和合同解除或终止日起算。而涉案建设工程因市场经济影响及朝光公司资金短缺等原因被迫停工，双方在签订《解除合同和退场协议》前就已完工工程尚欠工程款还签订了《付款协议书》，第一笔款项的付款时间为2017年春节前15天。《中华人民共和国合同法》第二百八十六条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。该条规定明确了行使优先权的前提是发包人未按约定付款，
摘要
威海朝光电子有限公司、威海市银鹏建设集团有限公司破产债权确认纠纷二审民事判决书 破产债权确认纠纷
正文（节选）
山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁10民终289号上诉人（原审被告）：威海朝光电子有限公司，住所地山东省威海火炬高技术产业开发区承德路21号。诉讼代表人：威海朝光电子有限公司管理人。负责人：王立业，山东英良泰业律师事务所主任。委托诉讼代理人：王恩泽，山东英良泰业律师事务所律师。委托诉讼代理人：辛立森，山东英良泰业律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：威海市银鹏建设集团有限公司……