建设工程施工合同纠纷 （2019）冀07民终3207号

张金国与张维新于2017年5月1日签订了“工程施工合同书”，张维新以总价747040元（不含卫生间及装饰灯和室内设施）承揽了张金国、王树枝在自家院内建设的二层楼“蓬客来农家院”的工程，双方签订的施工合同是双方的真实意思表示，合法有效。合同中对工期、工程款付款方式等进行了明确约定。在履行合同过程中，张金国如约给付了第一期工程款15万元，而直至2017年6月17日，张维新才完成工程的正负零，按照60日工期完工已不可能。在2017年8月16日，张维新向张金国承诺不停工，随后王树枝和张维新于2017年9月15日签订了一份“工程补充协议”，重新约定在2018年5月1日前完工，但是张维新在2017年9月23日离开工地后，未再回工地组织施工，而由张金国组织工人跟踪付工人工资施工到9月30日正式停工，工程只干到第二层墙体起了，没有封顶，模具支完并固定一部分。张维新的上述行为已构成根本违约。虽然张维新认为工期延误是由于张金国选址改变、改变保温砖结构、未提供图纸、未通电、雨季、在正负零完工和二层封顶未支付其工程款等因素导致的。但选址地址移位并未增加工程量，且图纸和二层楼建筑标的明细表系在签订合同前，张维新

张金国与张维新于2017年5月1日签订了“工程施工合同书”，张维新以总价747040元（不含卫生间及装饰灯和室内设施）承揽了张金国、王树枝在自家院内建设的二层楼“蓬客来农家院”的工程，双方签订的施工合同是双方的真实意思表示，合法有效。合同中对工期、工程款付款方式等进行了明确约定。在履行合同过程中，张金国如约给付了第一期工程款15万元，而直至2017年6月17日，张维新才完成工程的正负零，按照60日工期完工已不可能。在2017年8月16日，张维新向张金国承诺不停工，随后王树枝和张维新于2017年9月15日签订了一份“工程补充协议”，重新约定在2018年5月1日前完工，但是张维新在2017年9月2

河北省张家口市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）冀07民终3207号上诉人（原审被告、反诉原告）：张维新，男，1962年6月14日出生，汉族，住张家口市沽源县。上诉人（原审被告、反诉原告）：张志成，男，1969年12月2日出生，汉族，住张家口市沽源县。被上诉人（原审原告、反诉被告）：张金国，男，1968年1月2日出生，汉族，住张家口市沽源县。被上诉人（原审原告、反诉被告）：王树枝，女，19……